发包人: (以下简称甲方)
设计人: (以下简称乙方)
为了明确责任,分工协作,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计合同条例》的规定,甲方委托乙方承担“ ”工程设计,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 委托设计内容:
1. 该项目膜结构整体计算分析书;
2. 该项目膜结构的支座反力给设计院;
3. 该项目钢结构施工图(施工图);
4. 该项目膜找形分析;
第二条 设计依据(资料)
1. 甲方给设计方的委托书;
2. 甲方提供的基础资料;
第三条 委托设计收费标准:
1. 本合同设计收费为¥ 元人民币。设计费支付进度详见下表。
2. 付款方式可采用电汇或转账。
第四条 双方责任
1. 甲方人责任:
1)甲方人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2)甲方人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向设计人增付设计费。
4)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
5)甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。(费用由甲方负责)
6)甲方应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
1. 乙方责任:
1) 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
2) 设计合理使用年限为50年。
3) 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及施工图捌套、效果图2套(含电子文件)向甲方交付资料及文件。
4) 乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
5) 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第五条 违约责任:
1. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。由甲方的原因造成项目停建或缓建,甲方均按第八条第一款规定支付设计费。
3. 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
4. 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
5. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第六条 其他
1. 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
2. 设乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
3. 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
4. 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
5. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
6. 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
7. 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
8. 本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。
9. 本合同经双方签字盖章后生效,至双方履行完合同规定的义务后终止。
10. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
11. 其它约定事项:
甲方名称:(盖章) 乙方名称: (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
合同签订日期:
附帐号:
名 称:
开户银行:
帐 号:
更多相关内容:活动策划设计合同设计批复时间和设计合同签订时间设计合同2篇关于终止设计合同的函设计合同范本公司怎么整理设计合同档案2015建筑设计合同xx国际大酒店装饰工程设计合同品牌设计合同查看全文
false