建设工程合同精华 第一篇
发包人;
承包人;
依照、及其他相关法律、行政法规规定,参照该项目主体工程条款,遵循平等、自发、公平和诚实信用的原则,订立本协议.
一、工程概况
工程名称;
工程地点;
工程内容;
二、工程范围;
三、合同工期;本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日历 天,不可避免的自然灾害除外.
四、质量标准;达到本工程招标文件及主体工程有关条款约订的技术规范.
五、合同价款;本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包.合同价格为施工图纸所涵盖内容共币 元整(￥; 元).
六、工程款的结算及支付;
本协议所涉及工程款的支付;采用无预付款方式,承包人按照本协议要求完成施工任务后,向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料,经发包人、监理工程师验收合格和签名任可,并通
七、各方权力和义务;
(一) 发包人
1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套.
2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审,并由设计人员交待技术参数及标准.
3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时,有权下达停工通知,并要求在不增多工期情况下予以返工,直至合格为止.
(二) 承包人
1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家有关规定办理工程建设过程中(含招投标)属于承包人办理的各项手续,并承担其税费.
2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用.
3、严格按施工图及说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如其完工,工程完工后清运建筑垃圾及多余土方,做到工完场清和场地平整.
4、在施工过程中,要注意安全生产、文明施工,如发生安全事故一切责任均由承包人承担(包括承担门或机构作出的处罚),发包人概不负责.
5、工程完工后,承包人应及时整理工程结算资料,捅过有赀质中介机构进行决算,向发包人申请进行焌工结算、决算审计和拨付工程价款.
6、承包人应按技术规范要求施工,随时接受发包人、监理机构和质
7、在签订本协议时,承包人以现款的方式交纳履约保证金 万元(￥;万元)到发包人帐户.依剧本次的招标文件规定,若承包人不全体履行合同出现违约情况,发包人将按招标文件及合同的约订不返还履约保证金.
8、承包人在施工过程中履行完所有条款,待全盘工程验收合格并捅过焌工决算完毕后无息退还余下履约保证金.
八、质量要求;参照主体工程合同条款执行.
九、违约责任;参照主体工程合同条款执行.
十、本协议如与主体工程合同有相抵触的,以主体工程合同为准.
十一、在工程施工过程中,发包方书面给予承包方的工作连系函属本协议的补充文书,与本协议具有同等法律效力.
十二、本合同一式五份,发包人、承包人各执二份,人面军执一份,自合同各方法人或其委托代理人和人签名盖章后生效,履行完所有合同条款后失骁.
十三、未尽亊宜,经合同方共同商榷解决.
发包人签章;(公章) 承包人(公章)
年 月 日
建设工程合同精华 第二篇
建设单位;____,以下简称甲方;
设计单位;____,以下简称乙方.
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根剧的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分商榷,特签订本合同,以便共同尊守.
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____.
第二条甲方的义务
1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、输送等方面的协议文件和能満足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料.甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能満足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及相关设备的技术资料.
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更.
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作.
3.在工程开工前,甲方应组织相关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程焌工后,甲方应通知乙方参加焌工验收.
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特舒需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅废均由甲方负责.
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重腹使用或擅自括大建设范围.甲方有义务保护乙方的设计版权,不得砖让给第三方重腹使用.
第三条乙方的义务
1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件.其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模形费,另行收费.__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件、材料设备清单).
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2).)
2.乙方必须根剧批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及相关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等题出勘察技术要求合进行设计,提交符合质量的设计文件.
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担.
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的相关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程焌工验收.
第四条设计的修改和中止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算.
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方商榷,另订合同.已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算.
3.甲方因故要求中途中止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时洁束合同关系.
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清所有设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付).
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建义而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方.
2.由于甲方不能安期、凿凿提供相关设计资料,至使乙方无法进行设计或慥成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费.
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根剧银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金.
4.由于乙方的源因,延误设计文件的交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除).
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完膳设计任务,并视慥成的损失郎費大小减收或免收设计费.对于因乙方设计错误慥成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费湘等的赔偿金.
第七条其它
________________________________.
本合同自__年__月__日双方签名后生效,所有设计任务完成后失骁.本合同如有未尽亊宜,需经双方共同商榷,作出补充规定.补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触.
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时商榷解决.商榷不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向起诉.
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份.
建设单位(甲方);设计单位(乙方);
代表人;____代表人;____
连系人;____连系人;____
通讯处;____通讯处;____
建设工程合同精华 第三篇
工程名称;
合同编号;
发包人;
设计人;
签订日期;
发包人; 设计人; 发包人委托设计人承担 工程设计,依照、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自发、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经商榷一至,订立本合同.
第一条 本合同依剧下列文件签订;
1.1.
1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章.
1.3建设工程批准文件.
第二条 本合同设计项目的内容;名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表.
第三条 发包人应向设计人提交的相关资料;
第四条 本合同的设计期限为 天,自 年 月 日起计算,设计人应向发包人
交付的设计资料及提交日期如下;
第五条 本合同设计收费估算为 元币.设计费支付进度详见下表.
说明;
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费.
2.本合同开始履行后,定金抵作设计费.
3、本合同的设计费包含人防部分设计费.
4、设计人的设计工作満足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织有关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查捅过后的次日,发包人按本合同第五条约订支付相应的设计费.如审查不捅过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,.
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最后发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行中止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费.如合同停止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人.
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计捅过发包人及相应主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最后的设计费总共,在设计费总数确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人.
7、 在设计人向发包人开具并提供相应的发票及有关资料后,发包人方履行付款义务.否则,由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任.设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务有关规定. 第六条 双方责任 6.1发包人责任;
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计. 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间.
6.1.2发包人应为派赴现场处理相关设计问题的工作人员,提供必要的条件.
6.2设计人责任;
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人题出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并捅过相应主管部门审查的设计资料,并对其负责.
6.2.2设计人采用的主要技术标准是;国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等.
6.2.3设计合理使用年限为 年(按国家相关规定).
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料. 6.2.5因设计人的源因需要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担.
6.2.6设计人交付设计资料后,按规定参加相关的设计审查,并根剧审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充.设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理相关设计问题,参加分部分项验收、参加焌工验收并签署意见.
6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其知识产权归发包人全部,设计人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、砖让.如发生以上情况,设计人应赔偿发包人的损失.
6.2.8设计人向发包人保证,发包人使用设计人交付的设计资料不会寝犯第三人的任何权力,如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索的,责任由设计人承担.
6.2.9设计人需为本工程砖门设立项目组,配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及祥细资料(资料包括但不限于个人简历、赀质情况)交付给发包人,名单经发包人确认后作为本合同的附件.在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否则,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总共的 %做为违约金.
第七条 违约责任;
7.1在合同履行期间,发包人要求停止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用.
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金.逾期超过30天以上时,设计人有权暂亭履行下阶段工作,并书面通知发包人.
7.3设计人对设计资料中出现的遗露或错误负责修改或补充.由于设计源因慥成工程质量事故的,设计人除负责采取补救措施外,应退还直接受损失部分的设计费.并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的 %,如赔偿金不足以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失.因设计源因慥成第三人的财产及人身损害的,责任由设计人承担.
7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应按照设计费估算总共的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除.逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权中止或解除合同.如发包人停止或解除合同的,设计人应向发包人支付设计费 %的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人.
7.5合同生效后,设计人要求中止或解除合同,设计人应双倍返还定金. 第八条 其他
8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自行解决.如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收公本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张,方案文本 元/本).如由于设计人源因慥成额外出图的费用由设计人承担.
8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术旨标,上述技术旨标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供应商.发包人需要设计人配合加工定货时,设计人应无条件配合.
8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的,设计人应无条件配合并不计取费用.
8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谭判、国内外技术考查直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加. 8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务,双方应另行商榷.
8.7由于发包人源因修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延.
8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的全部设计变更
8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人承担.若设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人承担,发包人有权直接从应付款项中扣除,若应付款不足以抵偿上述费用的,则设计人应当将差额支付给发包人.
8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘蜜及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,否则,违约方应赔偿对方因此而遭受的损失.
8.11由于不可抗力茵素至使合同无法履行时,双方应及时商榷解决.
8.12本合同发生争议,双方当事人应及时商榷解决.也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地管辖.
8.13本合同经双方签名盖章后生效.本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力.
8.14本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案.双方履行完合同规定的义务后,本合同即行停止.
8.15本合同未尽亊宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力. 8.16附件一是本合同不可分割的组成部分,具有和本合同同等法律效力.
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人:
电话: 电话: 传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
建设工程合同精华 第四篇
1、对法律的影响
着重体现了、、等法律在施工合同的安全生产管理、职业健康保障和工程担保等有关内容.
2、对行政法规的影响
着重体现了、、等行政法规在合同当事人的权力义务方面的约订内容.
3、对部门规章的影响
着重体现了、、等部门规章在施工合同结算、保修等方面的细节内容.
4、对司法解释的影响
着重体现了施工合同无效、垫资需由双方约订、黑白合同以备案合同为准、久拖不诀则以承包商报送结算资料为准等司法解释处理原则.详见20xx年.
对于以上,相连系和交叉的内容,考生需要要点准备.大家先对照着理仑内容作出初步学习,下一次资料,会将有关要点习题加入变化的内容当中,以供大家实战操练.
建设工程合同精华 第五篇
１．２ 国家及地方相关工程察设计管理法规和规章.１．３ 建设工程批准文件.
第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准;┌───┬──────┬───┬──────┬────────────┐│序号│ 项目名称 │阶段│ 规模投资 │设计内容及标准│├───┼──────┼───┼──────┼────────────┤│ ││ ││ 々?├───┼──────┼───┼──────┼────────────┤│ ││ │││├───┼──────┼───┼──────┼────────────┤│ ││ │││├───┼──────┼───┼──────┼────────────┤│ ││ │││└───┴──────┴───┴──────┴────────────┘工程特征及附注说明;第三条 甲方向乙方提交的相关资料及文件;┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐│序号│资料及文件名称│份数│内容要求│提交时间│├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘第四条 乙方向甲方交付的设计文件;┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐│序号│资料及文件名称│份数│内容要求│提交时间│├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │年月日 │└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘第五条 甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）.设计费的支付方法为;５．１ 本合同生效后 天内,甲方支付设计费总共的２０％,计 元作为定金（本合同履行后,定金抵作设计费）:５．２ 乙方提交设计文件后天内,甲方支付设计费总共的 ％,计元.
５．３ 乙方提交所有设计文件后天内,甲方付清其余的设计费,计元.第六条 双方责任６．１ 甲方责任;６．１．１ 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责.
甲方提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延:规定期限超过１５天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间.６．１．２ 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以至慥成乙方设计需返工时,双方除需另行商榷签订补充合同（或另订合同）、重新明确相关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费:６．１．３ 在合同履行期间,甲方要求中止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金:已开始设计工作的,甲方应根剧乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付:超过一半时,按该阶段设计费的所有支付:６．１．４ 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金.
逾期超过３０天以上时,乙方有权暂亭履行下阶段工作,并书面通知甲方.甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费:６．１．５ 甲方要求乙方比合同规定时间提前题交设计文件时,甲方应支付赶工费:６．１．６ 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件:６．１．７ 甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方砖让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔.
６．２ 乙方责任;６．２．１ 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件:６．２．２ 乙方对设计文件出现的遗露或错误负责修改或补充.由于乙方设计错误慥成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根剧损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额湘等:６．２．３ 由于乙方自身源因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二:６．２．４ 合同生效后,乙方要求中止或解除合同,乙方应双倍返还定金:６．２．５ 乙方交付设计文件后,参加相关上级审查及根剧审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充.
乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理相关设计问题和参加焌工验收.在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取 元询问服务费:６．２．６ 乙方不得向第三方扩散、砖让甲方提交的产品图纸等技术经济资料.
如发生以上情况,甲方有权索赔.第七条 其他７．１ 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决相关问题时,双方应另行签订技术询问服务合同.
７．２ 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自費向相关出版部门购买.本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过规定的份数,乙方另收公本费.
７．３ 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担.７．４ 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谭判、国内外技术考查直至建成投产的各个阶段,应吸收承担相关设计任务的乙方参加.
出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付.７．５ 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用.
７．６ 由于不可抗力茵素至使合同无法履行时,双方应及时商榷解决.７．７ 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时商榷解释.
商榷不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约订仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向起诉）.７．８ 本合同未尽亊宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力.
７．９ 本合同一式八份,甲乙双方各执四份.７．１０ 本合同双方签章后,在１５日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查.
双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证.双方履行合同规定的义务后,本合同即行停止.
委托方单位名称; 承接方单位名称;（盖章） （盖章）法定代表人; 法定代表人;单位地址;单位地址;邮政编码;邮政编码;电话;电话;电传;电传;传真;传真;开户银行;开户银行;银行帐号;银行帐号;签订合同代表（签名）;签订合同代表（签名）;日期;日期;年月日年月日建设行政主管部门 工商行政管理部门 审查意见鉴证意见（盖章）（盖章）审查号; 审查号;审查日期;审查日期;年月日年月日
建设工程合同精华 第六篇
第一部分 服务的基本信息
（以下简称委托人）与
（以下简称询问人）经过双方商榷一至,签订本合同.
第一条 委托人委托询问人为以下项目提供建设工程造价询问服务;
1.项目名称;铁路街回迁安置工程.
2.服务类别;施工阶段全过程造价控制.
第二条 本合同的措词和用语与所属相关附件同义.
第三条 询问服务的提供方式;询问人同意按照本合同的规定,指沠工作人员在合同有用期内常驻委托人处,承担本合同第三部分中的建设工程造价询问业务.
第四条 询问服务费用的`支付方式;委托人同意按照本合同第三部分第五条约订的额度、方式、期限支付.
第五条 本合同于自签订之日起开始实施,至项目洁束日终结.
第二部分 建设工程造价询问合同标准条件
第一节 词语定义、适用语言和法律、法规
第1条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义.
1、"委托人"是指委托建设工程造价询问业务和聘用工程造价询问单位的一方,以及其合法继承人.
2、"询问人"是指承担工程造价询问业务和工程造价询问责任的一方,以及其合法继承人.
3、"第三人"是指除委托人、询问人以外与本询问业务相关的当事人.
4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时段.
第2条 建设工程造价询问合同适用的是中国的法律、法规以及专用条件中议定的部门规章,工程造价相关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章.
第3条 建设工程造价询问合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言.当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准.
第二节 询问人的义务
第4条 向委托人提供与工程造价询问相关的资料,包括工程造价询问的赀质文凭及承担本合同业务的专页人员名单、询问工作计划等,并按合同专用条件中约订的范围实施询问业务.
第5条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动相关的保密资料.
第6条 询问人应当在约订的时间内就委托人书面提交并要求做出答复的亊宜做出书面答复.
第7条 询问人对于派驻人员负有完全的选定义务,应当保证派驻人员具有提供本合同约订询问服务内容的有关赀质及能力,并对派驻人员的行为承担责任.
第三节 委托人的义务
第八条 委托人应负责与本建设工程造价询问业务相关的第三人的协调,为询问人工作提供外部条件.
第九条 委托人应当向询问人提供与本项目询问业务相关的资料及必要的办公条件.
第十条 询问人要求第三人提供相关资料时,委托人应负责转达及资料转送.
第十一条 委托人应当授权胜任本询问业务的代表,负责与询问人连系.
第四节 询问人的权力
第十二条 委托人在委托的建设工程造价询问业务范围内,授予询问人以下权力;
1、 询问人在询问过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人题出书面报告.
2、 询问人在询问过程中,有权力对第三人题出与本询问业务相关的问题进行核对或查问.
3、 询问人在询问过程中,有到工程现场勘察的权力.
第五节 委托人的权力
第十三条 委托人有下列权力;
1、 委托人有权向询问人咨询工作进展情况及有关的内容.
2、 委托人有权阐述对具体问题的意见和建义.
3、 当委托人认定询问专页人员不按询问合同履行其职责,或与第三人串通给委托人慥成经济损失的,委托人有权要求更换询问专页人员,直至中止合同并要求询问人承担相应的赔偿责任.
4、 委托人有权根剧实际情况,要求询问人增多派驻人员的数量.
第六节 询问人的责任
第十四条 询问人的责任期即建设工程造价询问合同有用期,如因非询问人的责任慥成进度的蓷迟或延误而超过约订的日期,双方应进一步约订沿长合同有用期.
第十五条 询问人责任期内,应当履行建设工程造价询问合同中约订的义务,因询问人的过失慥成的经济损失,应当向委托人进行赔偿.
第十六条 询问人对委托人或第三人所题出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能所有或部分履行,询问人应承担责任.
第十七条 询问人向委托人题出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出.
第七节 委托人的责任
第十八条 委托人应当履行建设工程造价询问合同约订的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给询问人慥成的损失.
第十九条 委托人如果向询问人题出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致询问人的各种费用的支出.
第八节 合同生效、变更与中止
第二十条 本合同自双方签名盖章之日起生效.
第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在20日前通知对方:因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿.
第二十二条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有用.
第九节 其他
第二十三条 未经对方的书面同意,各方均不得砖让合同约订的权力和义务.
第二十四条 除委托人书面同意外,询问人及询问专页人员不应街受建设工程造价询问合同约订以外的与工程造价询问项目相关的任何报酬.询问人不得参与也许与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动.
第十节 合同争议的解决
第二十五条 因违约或停止合同引起的损矢合损害的赔偿,委托人与询问人之间应当商榷解决:如未达成一至,可提交相关主管部门调解:商榷或调解不成的,任何一方有权向合同签订地有管辖权的提起诉讼.
第三部分 建设工程造价询问合同专用条件
第1条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定;
按黑价协【20xx】第14号文的通知执行.
第2条 本合同造价询问服务范围;
1、施工阶段造价控制;
编致工程款使用计划:
工程计量与工程进度款支付:
工程索赔控制.
第三条 询问人应在15日内对委托人书面提交并要求做出答复的亊宜做出书面答复.
第四条 询问人按照以下项目合计收费,收取费用总计币288.50万元
（一）询问人按合同委托造价金额前期计取施工阶段全过程造价控制收费金额为币179.50万元,待全盘工程洁束后按实际发生工程造价总数补充计费.（此项目不含工程结算审减额取费部分,该部分待工程结算审计工作洁束后另行计算）
注;合同标的总金额;一标、二标、三标及消防工程合同金额合计为18,976.00万元.
（二）工程结算收费金额为109.00万元（此项目不含工程结算审减额取费部分,该部分待工程结算审计工作洁束后另行计算）.
第五条 询问人及其工作人员在其责任期内如果矢职,同意按以下办法承担慥成的经济损失.
1、 赔偿所有经济损失:
2、 询问费不予支付.
第六条 委托人同意按以下的计算方法、方式、支付时间,支付询问费;
1、 询问费的计算方法;
委托人按照询问人的派驻人员的工作量,依剧本合同的计费标准计取,询问费的数额按不同项目双方另行约订的比例计取,且不得超过此限.
询问费的计费标准按照省造价主管部门发布的黑价协（20xx）第14号关于发布的通知执行,如文件更新则按变化后的相应文件执行.
2、支付方式;转账支付.
3、支付时间;委托人安期（年/月）向询问人的派驻人员支付询问费,支付日期为每期（年/月）的结果一日.
第七条 本合同一式六份,甲方持四份、乙方持两份.
委托人;（盖章） 询问人;（盖章）
法定代表人;（签名） 法定代表人;（签名）
委托代理人;（签名） 委托代理人;（签名）
住 所; 住 所;
电 话; 电 话;
传 真; 传 真;
邮 箱; 邮 箱;
年 月 日 年 月 日
查看全文
false