2023土石方工程居间合同范文

2023土石方工程居间合同范文（精选7篇）

2023土石方工程居间合同范文 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。

　　一：委托事项

　　乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

　　二：乙方义务

　　乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

　　乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。

　　三：甲方义务

　　甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

　　如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。

　　如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

　　四：居间费用与支付方式

　　本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。

　　居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。

　　甲方可以转账或现金方式的方式支付。

　　五：合同终止

　　如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。 六：其他事项

　　本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

2023土石方工程居间合同范文 篇2

　　甲方：代表签字：

　　乙方：代表签字：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议.

　　一. 委托事项:

　　1.乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2.居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。

　　二.乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

　　三.甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四.居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1.按照 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2.采用现金方式支付。

　　五.保密事项;

　　1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六 。居间终止 ，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八，其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023土石方工程居间合同范文 篇3

　　甲方(委托人) ：

　　乙方(受托人) ：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲 方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。

　　2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。

　　2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

　　六、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023土石方工程居间合同范文 篇4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合本工程具体情况，就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商一致，特订立本合同：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包方式：

　　采用包干、包机械设备、包工期、包质量及包安全的单价大包干承包方式。

　　三、工程承包内容：

　　1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线和定位;基坑底标高控制。

　　2、清淤、清表，地表面构筑物拆除;

　　3、大体积石块、钢筋砼、砌体的破碎;

　　4、场內土石方(含淤泥和杂土)的开挖、二次转运、装车、外运卸土区(不论运距远近)及边坡整理;

　　5、外运道路路面的降尘及清扫，运输道路的形成、维护，基坑临时排水，洗车槽及洗车设备;

　　6、负责土石方工程所有相关手续的办理，及与渣土相关政府管理部门协调处理。

　　四、工程承包综合包干单价及结算方式。

　　1、本工程承包综合包干单价为/m³，土石方数量根据开挖设计施工图计算暂估总量 m³，合同总价款暂估为 元整(¥ 万元)，结算时土石方数量以实际开挖的数量为准。

　　2、甲、乙双方在本合同签订之前共同测量并确认现状方格网图，双方签字确认后，作为本合同附件;工程完工并经甲方验收合格后，双方共同测量确定验收方格网图，以上述两方格网图为依据计算的土石方量作为实际开挖土石方的结算数量。

　　3、本工程承包综合包干单价包括以下各项费用：

　　(1)工程相关的各项人工费、水电费、材料费、设备费、管理费、利润、劳保基金及税费;

　　(2)渣土有关管理证、照办理的各项费用;

　　(3)与弃土场征用相关的所有费用;

　　(4)安全、文明施工费用;

　　(5)施工便道、运输道路的形成和维护费用;

　　(6)土石方工程施工相关的其他费用。

　　(7)合同工程承包内容内所有事项所发生的费用。

　　五、合同工期：

　　总工期为：日历天数 天。

　　开工日期：以建设方和监理方签发的开工日期为准。

　　六、合同价款支付方式：

　　1、每完成元。

　　2、余款在乙方工程项目验收合格满天内付清。

　　3、乙方在施工期间必须确保民工工资的发放，如拖欠运输费、油费和民工工资造成不稳定的局面，一切后果由乙方负全部责任，并承担由此造成的一切责任和经济损失。

　　七、甲方职责：

　　1、甲方委派为现场代表，对工程质量、安全和进度等全面监督。

　　2、负责现场统一指挥，监督施工质量和工程进度。

　　3、按本合同约定支付合同价款。

　　八、乙方职责：

　　1、乙方委派

　　2、乙方必须保证充足的机械设备。

　　3、根据工程需要自行组织人员、材料、机械，按甲方的要求及时进入现场施工，确保按质、按量、按时完工。

　　4、必须随时接受甲方的检查，并为检查提供方便。对不符合要求的，须按甲方和监理的要求返工整改，并承担一切返工和整改费用。

　　5、必须办理好完善合法的弃土场征用手续。如因弃土场征用问题给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

　　6、对施工过程中所有现场作业、施工工艺的安全性承担全部责任。采取严密的安全防范措施，避免安全事故的发生，并承担一切安全事故的全部责任。

　　7、服从甲方统一指挥。

　　8、配合护壁施工队伍在施工过程中互相协调，保证工程顺利进行，确保工程质量及进度。

　　九、质量与验收：

　　1、基坑土方成型验收标准(见下表)

　　2、符合现行验收标准的要求。验收合格率达到100%。

　　十、安全生产及文明施工：乙方必须按照《安全技术操作规程》施工，保证安全生产和文明施工，保证周边及其他设施安全正常工作，如因乙方原因造成的安全事故，其责任和经济损失由乙方承担。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方未按合同的约定付款给乙方，甲方应每天按延付款项的万分之二支付违约金给乙方。

　　2、因乙方原因不能保质、保量、按时完工验收给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿，同时甲方有权解除本合同。

　　3、乙方应按本合同约定开工日期进场施工，如乙方不能按甲方通知进场施工而影响甲方工程进度的，按每逾期一天支付合同总金额万分之五的违约金并承担因此给甲方造成的一切损失。逾期 天，甲方有权解除合同。

　　4、乙方必须确保工程进度。按合同工期完成。乙方未按合同工期完成工程，甲方有权对乙方处以每延迟一天 元罚款。

　　十二、其它：

　　1、本合同未尽事宜，双方应协商解决。

　　2、本合同自双方负责人签字之日起生效。

　　3、本合同一式 贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023土石方工程居间合同范文 篇5

　　甲方(居间人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(委托人)：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：

一、委托事项

　　1、甲方接受乙方的委托，负责就__项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项

　　乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、居间期限

　　从__年__月__日至__年__月__日。

　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为__项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。

　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。

　　3、乙方应以__的方式支付居间报酬。

四、居间活动费用的承担

　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付__作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。

五、双方的权利和义务

　　2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。

　　3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。

六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

七、合同变更、解除和终止

　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。

　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。

八、违约责任

　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币__元(大写__圆整)。

　　2、乙方未按合同的.约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的__向甲方支付相关的违约金。

　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的__向甲方支付违约金。

　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金__。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同

九、争议解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京____按照该会_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

十、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　乙方：(盖章)：

　　法定代表人或授权签字人：

　　__年__月__日

2023土石方工程居间合同范文 篇6

　　甲方（委托人）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　乙方（受托人）：

　　联系地址：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工

　　合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

　　1、乙方承诺向甲方提供的'关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

三、甲方义务

　　1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥500000.00元）作为酬金。

　　2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。

　　3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1。0元人民币结算并提取给乙方。

　　4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

五、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

六、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

七、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。

　　甲方（盖章）：

　　甲方法定代表人或委托代理人（签字盖手印）：

　　乙方（签字盖手印）：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

2023土石方工程居间合同范文 篇7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　鉴于：_________公司(以下简称甲方)与先生(以下简称乙方)通力合作，就承包“中国建设银行四川分行金融运转中心工程”一事，达成以下合作协议。

甲方的权利和义务：

　　一、甲方保证为承包该工程建设项目所提供的资质和有关资料真实，合法。

　　二、甲方为配合乙方的工作，指定专人负责沟通联络，并承诺配合乙方支付相关的差旅费，招待费等费用。

　　三、在本协议签订后两日内，首先向乙方支付诚信金三百万元人民币，并按乙方要求汇入指定帐户。

　　四、为感谢乙方的大力合作和辛苦劳动，甲方同意按工程总投资金额的4%做为劳务费和合作奖励金保证开工后三个月内分期支付给乙方，可以提前付清，具体情况双方另行协商。

　　五、甲方确认乙方是该工程项目签约的`唯一合作伙伴。甲方有权向乙方询问该项目运作的进展情况，并有权提出合理化建议和意见。

乙方的权利和义务：

　　一、乙方在签定本协议并收到甲方的诚信金后，积极为甲方总承包该项目而努力工作，做好甲方与建设银行总行相关负责人直接洽谈，促使甲方尽快进入实质性工作。

　　二、乙方应全力协助甲方完成该项目的招、投(议)标事宜，并确保甲方对该项目投标成功。

　　三、乙方应为甲方在取费标准，预算金额等方面做出努力(确保甲方按一类取费)，为甲方争取利益的最大化。但项目的总投资及标准以签定正式合同为准。工程保证金交纳标准及交纳时间按照正式合同约定执行。

　　四、方如果没有按照本协议约定，在30个工作日内完成该项目的正式签约，乙方应无条件的在5个工作日内退还全部诚信金三百万元给甲方，过期视为违约，乙方应承担相应的违约责任。

违约责任：

　　甲乙双方的任何一方未按照协议执行，所造成的相关损失由违约方承担(国家政策变动或建总行计划变动及大自然的不可抗力所造成的结果，双方均不负任何责任，乙方应无条件的在5个工作日内退还甲方诚心金，乙方产生的费用，双方另行协商)。

其他：

　　一、本协议白签定之日起，甲乙双方签字盖章后生效。

　　二、本协议一试四份，甲、乙双方各持两份，均有同等法律效力。

　　三、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行商议确定，并做为本协议的附件存在，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________