您好,欢迎来到爱学范文!

当前位置:爱学范文网>>合同范文>>商品房买卖合同的范本(必备6篇)

商品房买卖合同的范本(必备6篇)

标签:时间:

商品房买卖合同的范本 第1篇

甲方(卖方):_____________单位:_________职务:_________身份证号:_________家庭住址:_________邮编:_________电话:_________

乙方(买方):_____________单位:_________职务:_________身份证号:_________家庭住址:_________邮编:_________电话:_________

根据《^v^民法典》、《^v^____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就买卖商品房事宜达成如下协议:

第一条甲乙双方经协商,乙方决定购买甲方拥有土地使用权、房屋所有权的商品房(以下简称商品房),商品房位于苑幢楼第单元楼号房屋。商品房建于_____________日,土地使用权证号为,房屋所有权证号为。属_砖混_结构,建筑层数为6层。

第二条乙方向甲方购买商品房的建筑面积共_____平方米,共______________室厅卫。(该商品房房屋平面图见本合同附件三)。

第三条自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用权依法随之转移给乙方。

第四条商品房总金额为共万___千___百___拾___(人民币)元整。(括弧外填汉字大写,括弧内填阿拉伯数字,发生争议以汉字大写为准)

第五条乙方应当在甲乙双方共同到房地产产权登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日付房款%。否则,甲方有权解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相当于总房价的违约金。鉴于乙方经济困难,甲方同意乙方在乙方居住该商品房3个月内付清房款的%。若乙方违约,甲方有权要求乙方每日甲方支付相当于总房价的违约金。甲方应当在甲乙双方共同到房产登记机关进行办理房屋权属变更登记手续之日,即本条第一款日期将商品房钥匙交付给乙方。否则从该日起,甲方每日向乙方支付相当于总房价的违约金。

第六条甲乙双方应当在签订合同之日起日内携带有关商品房登记过户所需的所有证件、资料、票据等,到市房产局将商品房办理产权登记过户给乙方。否则从甲乙双方签订合同之日第日起,违约方每日向未违约方支付相当于总房价的39;违约金。该商品房登记过户由乙方负责,甲方协助,所需契税、评估费等过户费用由乙方负担。商品房无法登记过户的,乙方有权立即解除合同,甲方应当立即退还所收全部房款,并自确定不能登记过户之日起有权要求甲方每日支付乙方相当于总房价的违约金。甲方应当在甲乙双方办理完毕付清房款之日将商品房钥匙交付给乙方。否则从乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相当于总房价的违约金。甲方要将房子在过户交屋前,将室内清扫干净,不能留有垃圾,废弃物等。

第七条甲方承诺该商品房内从未发生过任何人死亡、从未发生过恶性伤人等涉嫌犯罪案件、以及从未发生过其他使社会一般人居住在该房产生精神紧张、惊恐等不利益的不法事件,否则乙方有权解除合同要求退房;如乙方暂不解除合同要求退房,则甲方应自该事件发生之日起____日内向乙方支付违约金万元,逾期则甲方再每日向乙方支付相当于总房价的违约金。该商品房所有权转移后,甲方承诺其不欠任何物业管理费、水费、电费等。如发生此种情况,甲方承诺在接到乙方所称甲方拖欠上述费用通知之日起____日内结清。否则从乙方通知甲方之日起第____日起,甲方每日向乙方支付相当于总房价的违约金。该商品房所有权转移过程中及转移后,甲方承诺其他任何第三方不会对乙方所购的商品房及该房屋相关设备、设施等提出任何权利(包括但不限于抵押权、留置权、交纳土地出让金权利等)要求,不会要求乙方支付除房款以外其他任何价款才能使乙方达到取得商品房的土地使用权、房屋所有权等设施、设备的目的。如发生此情况,则乙方有权解除合同要求退房;如乙方暂不解除合同要求退房,则甲方应自该事件发生之日起每日向乙方支付相当于总房价的违约金,直至甲方将上述妨碍乙方利益行使的事项消除。

第八条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可,否则所作修改无效。

第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十条本合同连同附件共______页,一式_______份,甲、乙双方各执一份,另一份提交市房产局办理过户手续,均具有同等效力。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

_________日签于_________日签于____________

甲方保证人:_________身份证号:_________单位:_________我保证甲方以后不会违约,如果甲方违约,我承担保证责任。

乙方保证人:_________身份证号:_________单位:_________我保证乙方以后不会违约,如果乙方违约,我承担保证责任。

商品房买卖合同的范本 第2篇

1、请求判决解除原告、被告之间签订的《商品房买卖合同》(编号:0257);并判令被告返还原告所支付的购房款41万元。

2、判令被告赔偿原告购房款利息损失暂计至2023年4月 21日人民币 39,元,要求判决至被告实际办妥解除《商品房买卖合同》并退还全部购房款之日止。(首付款29万元相应利息损失(按中国人民银行同期贷款利率计算)自2023年7月27日起暂计至2023年4月21日为元。原告归还中国工商银行房贷款12万元的相应利息损失为元,还清房贷后该12万元相应利息损失(按上述同期贷款利率计算)自2023年6月9日起暂计至2023年4月21日为4806元。)

3、判令被告承担因解除合同产生的违约金人民币4,100元。

4、判令被告承担因逾期交房产生的违约金即租金损失自2023年12月28日以房款41万的基数按每年6%为标准,暂计至2023年4月21日人民币32,800元,要求判决至被告实际办妥解除《商品房买卖合同》并退还全部购房款及相应利息损失之日止。

5、本案诉讼费和财产保全费由被告承担。

事实与理由:

2023年7月27日,原告、被告签订《商品房买卖合同》(编号:0257),原告预购被告开发的xx生活购物中心第2,3,5幢xx单位xx层xx号商品房,据《商品房买卖合同》之约定,该商铺价格为41万元,原告依该合同第六条约定已完全履行支付全部房款41万元(包括:首付房款29万元,房屋银行贷款12万元)的义务。

据该合同第八条交房期限即“交付期限”约定“出卖人(被告)应当在2023年5月28日前,依据国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第1种条件即该商品房通过交付使用竣工验收,并符合本合同约定的商品房交付买受人(原告)使用。”原告此后多次与被告交涉交房问题,被告既不承诺何时交房,也不支付逾期交房的违约金,更不给出逾期交房的赔偿方案,偌大的xx生活购物中心只有几家经营,这与当初售楼处销售员的利益承诺大相径庭,原告很失望。所以,原告于2023年4月19日去邮局发送《解除通知》(书面告知赔偿方案),邮局于2023年4月21日将该双挂号信的邮政回执递还原告(且显示被告已签收),被告此后也电话给原告说明既无法完成交房手续,也拒绝解除该合同支付相应赔偿,可见被告逾期交房已构成违约。同时,据本合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”之规定,原告有权解除该合同,故原告行使合同的约定解除权。

被告在本案中的违约行为,导致了原告无法履行与被告的关联公司无锡xx资产管理有限公司(同一法定代表人:邱xx,工商登记住所也一致:xxxxx区xx镇xx路)签署的《xxxx生活购物广场商铺委托经营管理协议》,该协议第五条委托经营收益金可被参考,显示了原告每年的收益金即租金为合同价的6%为原告的损失,故此向被告追究。同时法院判决解除原被告之间的《商品房买卖合同》也可能造成原告的预期损失,见该协议的第八条违约责任即全年委托收益金总额的3倍,原告保留再行起诉被告承担该等原告实际损失的权利。

对于原告已付款利息损失,原告在诉讼请求中已经基本说明,首付款29万、提前还贷结清12万之后的利息按照中国人民银行规定的金融机构计收同期贷款基准利率的标准计算,12万分期还贷及提前还贷结清的利息可以见账户历史明细清单与中国工商银行个人贷款提前归还单据。

基于上述事实,根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第15条,双方在《商品房买卖合同》中第8条、第9条约定,参照委托经营管理协议第5条,原告有权解除与被告签订的《商品房买卖合同》(编号:0257),并要求赔偿损失。为了保护原告合法的财产权益,维护房产市场的交易秩序,特此,原告恳请贵院依法判如所请。

xxxxx区人民法院

具状人:

年 月 日

原告周xx等诉被告无锡xx置业有限公司

房屋买卖合同纠纷案证据目录

附:《一审民事判决书》(2023)苏0206民初2285号

判决如下:

一、周xx、朱xx与xx公司签订的商品房买卖合同于2023年4月21日解除。

二、xx公司应于本判决生效后立即返还周xx、朱xx购房款41万元。

三、xx公司应于本判决生效后赔偿周xx、朱xx购房款利息损失为:1.以29万元为本金,自2023年7月28日起,按照银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日止的利息;2.周xx、朱xx已支付银行的贷款利息元;3.以12万元为本金,自2023年6月10日起,按照银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日止的利息。

二〇一六年七月二十二日

商品房买卖合同的范本 第3篇

甲方:_______

乙方:________

依据《^v^合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:

第一条:房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的房屋坐落于xxx德xxx_____________________楼单元号,该房屋产权证尚未办理开发商为______________,建筑面积__________平方米,附属设施为:____。

第二条:付款方式

1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房原价款为元,甲方已经向开发商缴清{见附件},乙方支付首付款后,甲方负责去开发商处办理乙方与开发商的换名手续。

2.协议生效后,乙方向甲方支付首付款_____________元整,5日内甲方为乙方办理与开发商的更名手续,届时乙方享有甲方初始购房的一切权利。

3.甲方如不能办理初始购房变更手续,在本协议生效10日内返还乙方首付款。

4.余款__________元整,甲方在办理初始购房变更手续改为乙方名字后经乙方核实,由银行直接划拨至甲方账户。

第三条:房屋交易中的保密义务

甲乙双方均应积极配合办理开发商的过户手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方,交易完成后半年内双方任何乙方不得将交易情况泄露给第三方,如有违反导致另一方损失的违约方应承担赔偿义务。

第四条:双方责任

1.甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

2.甲方应在条件具备后的_____年_____月_____日前将该房产钥匙交付乙方。

3.甲方结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的其他费用由乙方承担。

第五条:在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。

第六条:违约责任本合同签订后,双方不得违约,如违约承担守约方全部损失。

第七条:其他约定___________________________

第八条:本合同共____页,一式____份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力,经双方签字之日起即生效。

甲方:_______乙方:________

___年___月___日年___月___日

商品房买卖合同的范本 第4篇

卖 方: (以下简称甲方)_____________________

买 方: (以下简称乙方)_____________________

见证方: (以下简称丙方)_____________________

甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

第一条 甲方对产权的声明甲方根据国家规定,已依法取得____市_________区(县) 的房屋所有权证书,所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为 _____________________,建筑面积为_________平方米。

第二条 甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及____市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

第三条 乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

第四条 房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币__________元,价款合计为人民币 元。(大写__佰___拾__万__仟___佰___拾元整)

第五条 付款方式

(一) 无须银行贷款

1、乙方应在签订《____市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。

(二) 银行贷款

1、 乙方应在签订《____市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

2、 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。

3、 银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

第六条 违约责任

1. 甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2. 乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

3. 甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

第七条 房屋交付 甲乙双方就房屋交付达成以下细目:

1) 没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;

2) 没有固定不可移动装修物品的破坏;

3) 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;

4) 其它:

第八条 关于产权办理的约定 本协议签订后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。 办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付,在物业交验时提供相应票据。

第九条 有关争议 本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十条 生效说明 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章日起生效。

甲 方:__________经办人:__________电 话:__________

乙 方:__________经办人:__________电 话:__________

丙 方:__________

日期:__________

商品房买卖合同的范本 第5篇

甲方(卖方):_________身份证号:_________

乙方(买方):_________身份证号:_________

甲、乙双方就位于_________(注意:应与商铺产权证上的地址一致)的商铺的整体买卖事宜,根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定,双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。

第一条甲、乙双方协商一致,乙方受让甲方位于_______________,商铺具体状况如下:

(1)产权证号为_________,土地使用权证号为_________。

(2)商铺座落在_________,结构为砖混_________;

(3)商铺产权面积_________平方米。

(4)商铺占用范围内的土地所有权为国有,国有土地使用权以出让方式获得;

(5)商铺目前部分被租赁(承租人为_________,租期截止为_________,租金为_________,具体详见租赁合同)。

以上系甲方对商铺基本情况的陈述,甲方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权,不存在任何权利瑕疵(包括但不限于抵押权、优先购买权等)。乙方以甲方的保证和陈述为基础,决定整体买受上述商铺。

甲方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同,原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的,甲方应按每迟延一日_________元的标准向乙方承担违约金。

第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述商铺转让包干价款共计人民币_________万元,小写(_________元)。

乙方的付款方式和付款期限:

本合同生效后乙方应向甲方支付给定金人民币_________万元,合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。

甲方应在合同生效后_________日内将商铺过户至乙方名下,乙方应在妥商铺过户手续的当日将余款_________元一并付清。

第三条上述商铺的过户费用由乙方承担。

第四条甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准,过户前所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由甲方承担或享有;过户后所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由乙方承担或享有。

第五条如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方,视为甲方重大违约,乙方有权单方解除合同,甲方除应立即退还乙方已付款项外,还应向乙方支付违约金_________元。

如因乙方原因导致商铺无法与甲方履行合同(即过户至乙方),视为乙方重大违约,甲方有权单方解除合同并没收乙方订金。

第六条本合同适用^v^法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不成,双方均有权向商铺所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同未尽事宜,经协商一致,双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

第八条本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方:_________

乙方:_________

住所地:_________

住所地:_________

电话:_________

电话:_________

身份证号码:_________

身份证号码:_________

_________年_________月_________日

商品房买卖合同的范本 第6篇

甲方(卖方):_________

乙方(买方):_________

根据《^v^合同法》、《^v^城市房地产管理法》及其它相关法律、法规之规定,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖达成如下协议:

一、标的物

1、甲方所拥有的坐落于xxx_________号房屋,建筑面积为_________平方米,其现用途为自住。

2、甲方已于_________年_________月取得上述房屋的所有权证,房屋所有权证号为_________。

3、甲方已于_________年_________月取得上述房屋的国有土地使用证,国有土地使用权证号为_________。

4、甲方自愿将上述房屋所有权及所属土地使用权转让给乙方,乙方自愿购买该房屋,甲方保证上述房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和无债权债务纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。

二、房屋价款

买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为人民币_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元。

三、付款方式

买卖双方同意按下述_________种方式支付房款:

1、一次性付款,乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全部购房款。

2、分期付款,乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。

3、贷款付款,乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款由乙方向_________申请贷款支付,乙方应于本合同签订之日起7日内向_________提交贷款申请。

四、定金

乙方于签订本合同当日支付甲方购房定金贰万元,作为购房担保。乙方不购买房屋的,定金不退;反之,甲方不出售该房屋的,双倍返还定金。乙方支付首付款时,定金折抵首付款。

五、房屋交付

甲方应于办理房屋立契过户之日起7日内将合同约定房屋交付乙方,房屋内设备、设施及装饰见合同附件。

六、乙方同意其购置房屋由原物业管理公司管理,并遵守其管理公约的规定。

七、甲、乙双方权利与义务

1、在办理产权过户手续时,甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。房屋评估费由双方共同承担。

想了解更多合同范文的资讯,请访问:合同范文
下载文档

看过《商品房买卖合同的范本(必备6篇)》的人还看了以下文章

延伸阅读

本文《读田野的孩子要读书有感作文——我真幸福800字》由读后感大全整理,仅供参考。

《十万个为什么》读后感600字  这套书一共有十二卷,共分为六册,这六册分别是:《日常生活卷》(上、下)、《文化艺术卷》(上、下)、《基础科学卷》(上、下)、《自然科学卷》(上、下)、《生命科学卷

真诚的辞职信模板现今,换工作是一件再正常不过的事了,我们可能会因为某些原因离开职位,这个时候就要用到辞职信了。相信许多人会觉得辞职信很难写吧,下面是小编精心整理的真诚的辞职信模板,希望对大家有所帮助。

善思与肯干是干好班主任工作的双翼2022年高考尘埃落定,我所带的班在同类班级中考取的本科最多,共37名本科,被学校评为“高考优秀班级”,我也因此被评为高考优秀班主任,回顾点点滴滴的班主任生涯,我感触很

高三物理教学工作总结篇1  本学年我担任高三321、322班物理教学工作,在这学年度我结合学生实际,扎扎实实地工作,使教学工作有计划、有步骤地开展。现总结如下:  一、复习策略  1、全面复习,打好基

这篇课文讲了杨氏的孩子的故事。 师:“杨氏”的意思是姓杨的人家,哪“杨氏之子”的意思就是――? 生:“杨氏之子”的意思是姓杨人家

小学数学教研组教学工作总结随着教育理念的不断更新和发展,我们深深认识到,教师如果不学习,教研活动就会成为“无本之木,无源之水”。小学数学教研组教学工作总结如下,快随工作总结网小编一起来了解下。小学数学

星期天,我写完作业,正要去尽兴地玩,却发现了一塌糊涂着摆在凳子上的书包大哥,望着书包的这幅模样,我决定帮他梳洗打扮一番,让它变成最靓丽的书包,成为我骄傲的一部分。  从哪下手呢?从来没有收拾过书包周记大全

大学生社会实践调查报告(24篇)大学生社会实践调查报告篇1通过以上的调查,我认为空巢老人真的需要儿女们的呵护与关心,我写这次报告也是希望的人可以关心自己的父母与身边的老人,当老人受到重视时她(他)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢?下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。幼儿教师心得体会篇一新课程倡导的