围墙施工合同 第1篇
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程地点:
2、工程内容:建围墙约1100米长,基础深米(实际为准)、宽米,围墙高米,其中:砖柱米、铁艺栏杆米、铁艺栏杆下部砖墙米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
二、质量标准
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
三、工程总价
1、本工程包工包料元/米(含开^v^),具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
四、付款方式
1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付至合同总价的70%;
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(本工程保修期为一年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
五、甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量
六、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元/日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
七、质保维修
1、从工程竣工之日起一年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
八、其他
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。十、其他本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
围墙施工合同 第2篇
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督;
、对工程中各个工序的验收工作;
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
、确定水准点与坐标控制点;
2、乙方工作
、服从甲方的管理;
、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
围墙施工合同 第3篇
发包人 (全称):
法定代表人:
住所:
承包人 (全称):
法定代表人:
住所:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。
一、工程概况
1、项目名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式
承包方式:
三、工程工期
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
合同工期总日历天数:
四、工程造价
本合同采用单价包干价方式:
1、平基土方挖、填、运____元/m³,(小区范围内)
2、石方爆破及挖运____元/m³(小区范围内,包爆破材料)
3、挡土墙砌筑____元/m³(包工包料,含勾缝)
4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m³计算)。以上单价均含税。
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
五、材料提供
1、甲方供应材料:甲方不供应材料。
2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
六、双方权利义务
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督;
、对工程中各个工序的验收工作;
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
、确定水准点与坐标控制点;
2、乙方工作
、服从甲方的管理;
、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
七、质量标准
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
八、工程款结算方式
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
九、工程的验收
由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
十、维修责任
本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十一、违约责任
1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
十二、争议的解决
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
围墙施工合同 第4篇
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
(一)工程概况
1、工程地点:
2、工程内容:建围墙约1100米长,基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米,围墙高2.3米,其中:砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
(二)质量标准
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
(三)工程总价
1、本工程包工包料元/米(含开^v^),具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
(四)付款方式
1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付至合同总价的70%;
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(本工程保修期为一年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
(五)甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量
(六)违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元/日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
(七)质保维修
1、从工程竣工之日起一年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
(八)其他
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。十、其他本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
围墙施工合同 第5篇
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
围墙施工合同 第6篇
(一)招标文件的重要组成部分。
招标文件就是要约,合同就是通过招标投标形式来要约和承诺。
(二)明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。
建设工程施工合同一经生效之后,即具有法律效力,工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
1、施工合同是双方行为的准则;
2、施工合同制约发包人和承包人;
3、签订施工合同明确双方权利和义务的相互关系。
(三)是建设工程施工阶段实行监理的依据。监理工程师对工程实行监理离不开合同,离开了就没有了依据。
(四)是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。
1、施工合同依法保护工程发包方和承包方双方权益;
2、追究违反施工合同的法律依据;
3、调解、仲裁和审理施工合同纠纷的依据。
查看全文
false