设计委托书(集合15篇)

设计委托书(集合15篇)

被委托人在行使委托书上的合法权益内，被委托人不承担任何法律责任。在当下社会，委托书在我们处理事务上出现的频率越来越高，相信很多朋友都对写委托书感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的设计委托书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设计委托书1

甲方：

乙方：河南千业律师事务所

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就xxx淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片

二、项目设计时间

自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后

三、费用结算

1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

四、作品提交形式

甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供500.00张。

五、甲、乙双方的权利和义务

1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。

5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。

六、知识产权约定

1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方 （需另外签订著作权转让协议） ；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。

2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

七、违约责任

协议在下述情形下可以解除：

（1）自协议签订之日起，乙方已经展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终

止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。

（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。

八、争议解决

凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。

甲方： 乙方：

时间： 时间：

设计委托书2

今委托 进行我公司 项目的相关设计，具体设计内容，如下：

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称：

3、建设地点：

备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的设计工作

1、 2、

单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：

3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）

3.2 独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库

4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入x、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：

五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：

委托人：

时间：

设计委托书3

漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。

一、给水

1、园区低区给水外网设计；

2、园区高区给水外网设计；

3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。

二、消防

消防给水外网设计。

三、排水

1、地下室强排系统，废水外网设计；

2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；

3、园区排水系统主管线，x政绝对标高见附图；

4、园区雨水、污水管均采用水泥管。

四、采暖

1、x政热力主管线在园区的西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入x温度是可调的；

2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。

3、采暖外网系统设计；

五、电器专业

1、甲方应提供x政电力线路的进线方向，电压等级，是否有两路x政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。

答复：由电业局设计，不做委托。

2、甲方应提供x政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。

答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。

六、其它

园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。

设计委托书4

*****设计院有限公司：

我公司拟建设*************工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人： ***** ，联系电话： *************** 。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

委托单位：（盖单）

委托日期：年 月 日

设计委托书5

委托方（甲方）：______________

承接方（乙方）：______________

根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。

一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。

二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。

四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

七、违约责任：

1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向x室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

十一、本合约一式两份，双方各执一份。

十二、双方约定以下补充条款：

1、___________________________________________________________________________________________

2、___________________________________________________________________________________________

3、___________________________________________________________________________________________

甲方签字（盖章）：______________

地址：_____________________

电话：______________

_______年_______月_______日

乙方签字（盖章）：______________

地址：_____________________

电话：______________

_______年_______月_______日

设计委托书6

由xx实业有限公司投资，xx置业有限公司开发的xxx大厦项目，xxx规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内，应考虑xxx路沿线城x景观和x政府x边整体环境等因素。所以，规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求，我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下：

一、基础资料：

1、项目名称：xxx大厦(暂定名)

2、项目投资商：实业有限公司(北京)

3、项目开发商：x置业有限公司

4、项目区位：

5、项目占地：约7000平方米。

二、项目规划控制条件：

1、限高：檐x高度99米。

2、单体建筑面积：48000平方米左右(地上面积)。

3、地下车库：尽量利用基地面积，设两层车库。

4、层高：

①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

5、建筑物退红线：按规划审批的用地红线图要求，结合x边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

6、绿化率：大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

7、交通出入x：主要出入x设在闽江路上。

三、总体规划方案设计要求：

1、满足规划控制条件。

2、建筑物尽量靠用地北侧布置，空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

3、利用基地的地形落差，考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

4、交通组织在满足消防规范要求的前提下，考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城x道路的连接上要符合交通部门的要求。

5、车位配置除利用地下二层外，可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位，作为满足规划条件的补充。

6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系，满足东南角的遮荫间距。

7、总体规划应满足的其他规划要求。

四、建筑单体方案的设计要求：

1、规划建筑标准：按照xxx当地中高偏上档次标准。

2、功能分区：

①、1至4层商务服务和共享大堂，在满足规划退红线的前提下，1至4层尽可能多的占用基地面积，以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下：

a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

b、入x及共享大堂：可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高，以表现大堂气势。

c、餐饮：结合该楼的使用性质，适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

d、会议厅：结合该楼使用性质，适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主，中等会议厅为辅，大型会议厅只考虑一个。

e、1至4层其它公共配套：按功能要求，配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入x及电梯的分流。

②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同，分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外，还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外，并拥有相对稳定的私家生活场所。为此，其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配，以满足不同客户对面积的不同要求。

a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

b、户室比按公寓区总面积的比例为：三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

c、户型面积控制范围：三室二厅二卫建筑面积130至150平方米，二室一厅一卫建筑面积80至100平方米，一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

d、公寓区公共配套及户室内配套：公寓区除保留交通核内必须的设施外，还应考虑适当的公共空间，以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活，尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房，可确定位置，预留管道。根据客户需要进行装修。

e、公寓户型的布局：由于考虑到该楼面宽不大，公寓的户型布局受临窗面的限制。为此，户型的布局可考虑复式做法，或者将层高加大在内部搭建，形成较为封闭的内部分割空间。

④、其它内部功能空间的组合：在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有：地下一层与首层的结合，办公区与公寓区的结合，公寓区与顶层之间的结合，地下车库与楼体地下室的

结合。

3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

4、建筑造型及立面处理的一般建议：因该项目位置特殊，在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与x府大楼和xx大厦之间的关系。同时，要兼顾海滨城x的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感，充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

五、总体规划及单体方案设计深度要求：

1、满足xxx规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

3、充分发挥设计者对项目x边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和x边的协调关系。

4、满足xxx规划及专家评审深度要求。

①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

④、其他需要表现的图纸

5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

六、说明：

1、应该考虑异地项目的特殊性，必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

3、其它未提要求的部分，请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下，可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

4、附件：

①、用地红线图(1:500)

②、地形图(1:500)

③、《建设项目选址意见书》及附图

④、xxx规划局《城x设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

xxx有限公司发展规划部

20xx年xx月xx日

设计委托书7

一 、设计内容：

本次设计内容为生物安全实验室工程，建筑面积约为250m2，包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室，根据规范要求设置配套房间，具体布局见工艺平面图。

根据建设方提供的工艺平面图，委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。

二 、空调专业：

（一）室外主要气象参数：

夏季空调日平均温度 25.5℃

夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度－14℃ 冬季采暖计算干球温度－11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa

（二）室内设计参数：

1 、ABSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。

2、 BSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。

3、主实验室的缓冲室：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

4、准备间：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

5 、半污染区对清洁区的缓冲：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

6 、二更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

7、 一更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与非洁净区保持一定正压。

（三）冷热源形式：

1、冬季热源为采暖热水，供回水温度：。

2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。

3、建设方不提供蒸汽源，冬季加湿采用电极加湿。

（四）方案说明：

1、系统划分：

整个实验室共用的一个全新风系统，送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放，排风机组一用一备。

主实验室设置气密阀以便消毒。

2、室内气流组织：

实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区，由半污染区流向污染区。

实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动，即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧，最大限度减少室内回流与涡流。

各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送，排风采取下侧排风的气流组织方式，高效排风x应设在室内被污染风险最高的区域。

3、空气过滤处理流程：

新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外

4、表冷和加热段共用一个盘管，介质为水。

5、夏季再热采用电加热，分档控制。

（五）动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 （六）CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房，通过气体管道连接至CO2培养箱。

三、电气自控专业：

（一）电气部分

1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源，并设置双路互投装置保证供电可靠性。

2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具，嵌入式安装。

3、每间实验室根据工艺要求设置插座，安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。

4、高压锅用电电量需考虑充足。

5、参考原建筑的防雷接地系统，在淋浴间设置局部等电位，金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。

6、室内照明根据规范要求为300-500LX。

（二）消防部分

1、消防系统考虑报警及灭火器系统，不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性，应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。

2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器，接入楼内原报警系统。

（三） 闭路监视系统

1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机，主入x设置定焦彩色摄像机。

2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。

3、闭路监视室应考虑参观和教学。

（四）门禁连锁系统

1、 在缓冲间设置双门互锁装置，在主入x设置刷卡门禁，刷卡系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别。

2、互锁门在紧急情况下能打开，以便人员撤离。

（五）空调系统自动化系统

1、 设置计算机监控系统，应选用先进的DDC控制，尤其要考虑自控系统的可靠性。

2、自控系统应设置电能消耗监视，以便管理人员掌握能源消耗。

3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。

4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。

5、应设置压力超限报警，如报警工作人员能尽快撤离。

6、应对过滤器状态进行监视报警，如堵塞提示工作人员更换。

7、应对冷热源系统进行控制和监视。

8、空调自控系统应考虑节能，建议选用变频空调系统。

（六）电话和网络系统

1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部，外线电话选用具

有传真功能电话机，洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。

2、计算机网络接x在工作台x围布置，1个工作台设置2～3个。

3、中控室内应设置外线电话。

四、附表：

实验仪器及规格参数清单（经建设方、设计方和供货厂家三方确认）。

设计委托书8

发包人（甲方）：_________

住所：___________电话：____________传真：____________

委托委托人：_________电话：____________传真：____________

承包人（乙方）：____________

住所：____________电话：____________传真：____________

法定代表人：______________电话：____________

本工程设计人：________________电话：____________

施工队负责人：__________电话：____________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

第一条工程概况

1.工程名称：_____________。

2、工程地点：___________。

3、承包范围：参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要物料；

（3）承包人包工、发包人包料。

（附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。）

第二条施工图纸

双方施工图采取下列第____________种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

第三条甲方工作

1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督，负责物料进尝竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作

1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

5.对于施工过程中的有关事项（如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常

7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条关于工期

1.工程期限____________天，开工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

2.因甲方及其委托人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其委托人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。

3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的；

（2）经双方同意的工程量变化和设计变更；

（3）因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为；

（4）经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；

（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条关于物料供应和保管

1.任何一方负责提供的物料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

2.对一方提供的任何物料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

3.物料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

第七条关于质量和验收

1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-XX）为质量评定验收标准。

2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后天内组织验收，并办理验收移交手续。

5.验收时，工程项目合格率达到____________%时（以上程价款比例为准），其他不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目）的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。

6.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：__________________________________

____________________________________________________________________。

8.工程未验收的，甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款：

（1）合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

第一次______________________支付____________元；

第二次______________________支付____________元；

第三次______________________支付____________元；

第四次____________工程验收后天工程总造价的5%，约____________元。

（2）其他支付方式：_____________。

2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：

（1）固定价格，本工程总价款为____________元；

（2）单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________元。

a.乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+顶面面积+6%×拼花部分面积；

b.瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积；

c.实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积，拼花部分面积+10%×拼花部分面积；

d.木工衣柜类面积为：实际面积（平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算）；

e.其他按项项目按项计算；

f.其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积；

g.估价项目测量后再具体报价；

h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。

3.特别费用的约定：

（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。

（4）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

5.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第九条工程预算文件（表）属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

第十条责任与罚则

1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的'损失和事故由甲方负全责。

2.因乙方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

5.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

6.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十一条双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

第十二条附则

1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

甲方（签字）：________________________乙方公司（盖章）：____________

现场代表（签字）：___________________现场代表（签字）：____________

证件名称：______________________证件名称：______________________

颁发机构：______________________颁发机构：______________________

证件号码：______________________证件号码：______________________

__________年____月____日___________年____月___日

设计委托书9

一、委托单位：

深圳xxxxxx投资有限公司

二、项目名称：

【xxxxx】

三、建设用地位置：

深圳x

四、设计邀请单位：

xxx建筑设计研究总院第一设计部

五、委托时间：

公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。 设计未详问题可随时咨询联系人。

六、交图时间：

1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

2、送交地点：

3、联系人：

4、电话：【设计方案委托】

七、方案评审：

1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

八、费用支付：

1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币，作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

书】要求的设计单位，本公司将不予支付方案设计费。

2、经过考察，若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的，本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳x有关规定另行协商。

3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作，胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15％支付即8万元人民币（已包括方案设计费4万元）。最佳方案通过主管部门审查后，委托单位于七日内支付。

九、设计资料要求：

具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

十、其他注意事项：

1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

3、业主支付方案设计费后，拥有设计文件的著作权及其延伸权利 ，设计资料不退还受邀设计单位。

十一、附件

以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

附件１：深圳x规划与国土资源局：

xxxxx住宅小区宗地图（复印件）

附件2：xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

委托人：

时间：

设计委托书10

工程名称：XX县恒源lng与cng加气站项目

建设地点：XXXXXXXXXX燃气有限公司

设计单位：XXXXXX技发展有限公司

委托日期：20xx年X月6日

一、委托说明：

1、工程名称：XXXXlng与cng加气站项目

2、工程概况：在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

二、委托内容：

1、初步设计方案；

2、设计图纸；

三、设计x期：5天

XXX燃气有限公司

20xx年X月6日

设计委托书11

委托方：xxx

设计方：xxx

根据宜昌x人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌x建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

xx-xx-xx

设计委托书12

__________设计分所：

兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。

工程地址：__________

工程规模：________

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

设计单位应根据xxx电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

特此委托!

委托单位：________有限公司

20____年__月__日

设计委托书13

合同号：HT—XMSJ—20090901

甲方：xxx居民身份证号：（以下简称甲方）

项目负责人：

联系方式：

乙方：xxxxx（以下简称乙方）

项目负责人：

联系方式：

签订地点：

签订日期：

以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：

一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

1、甲方须按乙方要求，于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

二、设计收费及支付办法

1、双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰 圆整（￥）

2、费用的支付时间：

●本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。

●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）。

三、设计方案修改及版权

1、在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。

2、对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30，并同时约定修改文件的提交日期。

3、对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10，并同时约定修改文件的提交日期。

4、本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

四、违约责任

1、甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

2、乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

3、若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。

4、若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。

五、合同纠纷的解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。

六、其他

1、本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

通讯地址：

通讯地址：

联系电话：

联系电话：

签字日期：

签字日期：

设计委托书14

委托人：

住所：

联系电话：

法定代表人(或负责人)

姓名： 职务：

受委托人：

姓名：

性别：

身份证号码：

住址：

联系电话：

现委托上列受委托人在我单位办理 的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

(身份证复印件并加盖校对章)

代理人代理期限至20××年 月 日。

委托单位(盖章)：

法定代表人(或负责人)(签名)：

受委托人(签名)：

年 月 日 年 月 日

设计委托书15

工程名称：

编写单位负责人：

编写单位：

(签字)(签章)年月日

精心设计，精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。

5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。

6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明：

示意图见附件

审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

审批单位：

经办人：

联系人：

电话：

审批单位（签章）

年月日