发包人:承包人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本建设项目，经双方协商一致，订立本合同，以资遵守。一、项目概述1。项目名称:2。项目地点:3。工程范围:(详见施工图)；4.合同方式:_。5.材料和工艺补充说明(详见施工图内容)。二、合同工期及工期延误1。开工日期:年、月、日，竣工日期，年、月、日，合同期总天数(从实际开工日期算起)；2.由于承包人未能按本合同规定的日期完成工程，承包人应向发包人支付违约金_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3。因下列原因延误工期，工期相应顺延:a .发包人未按约定提供(或确认)施工图及开工条件；b、发包人未按约定日期支付工程预付款和进度款；业主代表(或监理工程师)未能提供指示、批准等。按照约定，使施工不能正常进行；d .设计变更或工程量增加；e .非承包人原因造成的停水、停电、停气造成的停工累计超过小时；不可抗力；g .不是由承包商造成的其他停工已累计超过小时。4.承包商应在上述情况发生后天内，以书面形式向业主代表(或监理工程师)报告延误的工期；发包人代表(或监理工程师)应在收到报告后天内予以确认，逾期未确认的，视为同意顺延工期。三.质量标准工程质量标准:根据《钢结构工程质量验收规范》验收合格。四.合同总价(大写)(人民币)，小写￥元。五、项目资金的结算和支付1 .自主体钢结构进场之日起天内，发包人应向承包人支付工程合同总价的进度款；2.发包人应在主体结构完成之日起天内向承包人支付工程合同总价的进度款；3.自工程竣工之日起天内，发包人应向承包人支付工程合同总价的进度款；承包人应向发包人出具工程合同总价的银行保函作为保修金，发包人应在一年内退还承包人；不及物动词施工准备1。承包人应在合同签订后天内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人应参与技术交底，以利于图纸的通过。2.施工前，发包人应负责做好水准测量，提供参考测点，并为施工提供免费水电；3.发包人办理完成工程施工申请和图纸签字手续，协调周边与相关部门的关系；4.承包商在收到合格图纸后天内完成主要部件的加工并到达施工现场。5.承包商严格按照施工图纸采购和加工材料，并提供主要钢材和彩板的质量保证；七.安全施工与检查1。承包商应遵守工程施工中有关安全生产的管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2.发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因造成的安全事故，发包人承担相应的责任和费用；3.发生安全事故时，承包人应立即向有关部门报告，并按有关规定通知发包人，同时按政府有关部门的要求进行处理，发生的费用由责任方承担；[!帝国新闻。第4页。发包人和承包人对事故责任有争议的，按照政府有关部门的认定处理。8.工程竣工验收及保修1。承包人应在工程竣工前三天内书面通知发包人验收日期。发包人未能按期参加验收的，应提前通知承包人，并与承包人另行约定验收日期，但发包人必须认可承包人的竣工时间；发包人延误验收，在此期间发生的管理费及其他损失由发包人承担；2.发包人收到承包人的验收通知，未提出异议，但未按时组织验收或发包人提前使用的，视为合格；3.竣工工程验收合格之日，工程应当移交，移交应当在验收合格之日起三日内完成。发包人未按期接管工程，造成工程损失的，由发包人承担；4、工程已基本完工，遇有某种材料或设备不能由双方解决，导致工程不能按期完工时，可减算完工，并办理完工工程竣工验收和移交手续；5.自工程竣工验收之日起一年内，承包人应对工程免费保修。保修期满后，承包商应提供终身优惠服务。九.现场代表_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _一方变更人员，应提前三天书面通知另一方。 10.违约责任方违约时，除前款另有约定外，违约方应支付违约金人民币10000元。XI。争议解决双方同意，在合同履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。十二.补充条款本合同未尽事宜，双方可根据具体情况及相关规定约定补充条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力；本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，发包人和承包人各执两份，具有同等法律效力。构成本合同的文件包括:1。这个合同。标准、规范及相关技术文件。图纸4。双方有关项目的谈判。如变更等书面协议或文件于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _传真:开户银行:_ _ _ _ _ _ _开户银行:账号 :邮政编码:_ _ _ _ _ _ _ _ _邮政编码:
查看全文
false