合同号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。
第一个项目
一、项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
二.项目地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
三.工程项目审批单位:
四.合同范围和内容:(详见工程清单)；项目建筑面积为_ _ _ _ _ _ _ _(平方米)；其他:_ _ _ _ _ _ _ _ _
动词 （verb的缩写）工程造价:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元，其中土建:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元，安装:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元。
第二条施工准备
一、雇主:
1.在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _三环，负责红线外引道的维护。
2.在_ _ _ _ _ _ _之前，负责施工现场施工总水源、电源和变压器(包括水表和配电板)的连接，以满足施工用水用电的需要。做好红线内的地面平整和障碍物清除工作。
3.在签订本合同后_ _ _ _ _天内提交建筑许可证。
4.合同签署后_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _天内(以最后签署的图纸为准)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.组织发包人、承包人、设计单位和有关部门参加施工图的交底会审，制作三方签字的交底会审纪要，并在_ _天内分发给有关单位，并在_ _天内提供会审纪要和修改施工图。
二、承包人:
1.负责施工区域内临时道路、临时设施和水电管线的铺设、管理、使用和维护；
2.组织施工管理人员、材料和施工机械进场；
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品的进场计划(包括月度计划)、水电消耗计划，并送交业主
第三条项目期限
1.根据国家施工定额和使用要求，约定工期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二，在开工前_ _ _天，承包商应向业主发出开工通知。
三、遇有下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延:
1.根据施工准备规定，无法提供施工场地、供水、供电，无法清除障碍物，影响施工进场的；
2.发包人提供的材料、设备、成品或半成品不能保证施工需要或因检验中发现的缺陷需要修理、分发、更换和替换的，将影响进度；
3.不在包干系数范围内的重大设计变更，不允许提供工程地质资料，导致设计方案变更或因无法施工影响进度的；
4.施工过程中，如果停电或停水超过8小时或连续间歇停水或停电超过3天(一次超过4小时)，将影响正常施工；
5.非承包人原因导致监理签证不及时，影响下道工序施工；[!帝国新闻。第6页。未按合同约定拨付预付款、工程进度款或采购材料差价，影响施工；
7.因不可抗力导致工期延误。
第四条工程质量
一、本项目质量已达到双方研究要求:
二、承包人必须严格按照国家颁发的施工图纸、文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人代表的监督。
三、承包人在施工过程中必须遵守下列规定:
1.承包人提供的主要原材料、设备、构配件和半成品必须按有关规定提供质量证明，或经检验合格后方可用于工程；
2.发包人提供的主要原材料、设备、构配件和半成品也必须有质量证明，才能在工程中使用。材料的变更或替代必须经原设计单位批准，并向发包人委派代表发出正式书面通知和签证后，方可在工程中使用；
3.隐蔽工程必须经发包人代表检查签字后，方可进行下道工序；
4.承包人应按质量检验评定标准对子工程、子工程和单位工程的质量进行评定，并将单位工程质量的评定结果及时发送给发包人和质监站。单位工程结构竣工时，应会同发包人和质监站进行结构中间验收；
5.施工中发生质量事故，承包人应及时向发包人委派代表和当地建设工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果应送发包人和质监站备案；重大质量事故处理方案由设计单位、质监站、发包人等单位研究，经设计、施工单位鉴定合格后实施；
6.工程竣工后，承包人应按规定对工程进行保修，保修时间从竣工验收合格之日起计算。
第五条建筑材料和设备的供应、验收及差价处理
一、下列材料和设备由业主提供(详见表2)；
二、除供应外的其他材料和设备由承包人采购；
第三，发包人提供的、承包人购买的材料和设备必须附有产品合格证，才能在工程中使用。如果一方认为另一方提供的材料需要复验，应允许复验。复检后符合质量要求的方可用于工程，复检费用由复检方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，复验费由提供的材料和设备承担。
四.本工程材料设备差价处理办法:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第六条工程价款的支付和结算
工程价款的支付和结算应符合中国人民建设银行制定的规章。基本建设工程价款结算方式执行。
一、在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _临时设施费按土建工程合同总价的_ _ _ _%计算。 安装工程按材料差价计算 设备费为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二，发包人必须在收到承包人的月进度报告后_ _ _ _ _ _天内按核实的进度支付进度款。当进度款的支付达到合同总价的_ _ _ _%时，将按规定比例逐步开始扣除准备资金。
三、当工程价款支付达到合同总价的95%时，不再按进度支付。竣工验收后，一旦保修期满，即使是本金和利息(财政拨款不计息)也将支付给承包商。
四、发包人拖欠进度款或工程款的，应支付_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
五、因发包人的违约付款、采购材料差价而影响工程进度，造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担。[!帝国新闻。第六页。合同费用的结算方式:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
七、承包人在单项工程竣工验收后_ _ _ _ _ _天内，将竣工结算文件送交发包人和经办银行审查，发包人将在收到结算文件后_ _ _ _ _ _天内完成审查。如果未提出书面异议，承包商可要求经办银行批准资金。
第七条施工和设计变更
1.发包人交付的设计图纸、规范及相关技术资料应作为施工的有效依据。开工前，发包人应组织设计交底和三方会审，形成会审纪要，作为施工的补充依据。发包人和发包人不得擅自修改。
二、施工中发现设计有误或严重不合理，承包人应及时书面通知发包人，发包人应及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包人应按修改或变更后的设计文件进行施工。如果费用增加(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备的重新安置，以及材料、部件和配件库存过多造成的实际损失)，发包人应负责调整合同费用。
三.在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，承包人应提出修改设计和工艺的合理建议，经发包人、设计单位或有关技术部门批准后实施，节省的价值按国家规定进行分配。四、发包人需要变更设计的，原设计单位必须做出正式的修改通知并修改图纸后，承包人方可实施。重大修改或增加费用必须另行协商，取得投资实施证书，技术资料和设计图纸齐全后，承包商方可实施。
第八次项目验收
1.竣工工程验收应依据国家颁布的《基本建设工程竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定，以及施工图纸和规范、施工技术文件进行。
二、地下工程和结构工程在工程施工中必须有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包人应及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，该包方可使用。
在规定的保修期内，因施工造成的所有质量事故和缺陷应由承包商免费保修。保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)发布的《建设工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任
承包商的责任:
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。因修理或返工而延期交货的，应支付逾期罚款。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用时，按合同第九条规定对工期提前或延误的奖罚支付滞纳金。
雇主的责任:
一、未能按照合同规定履行责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包人由此造成的实际损失。
二、因设计变更和设计错误造成的工程停工、延期或返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包商因停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备搬迁、材料和部件积压而造成的实际损失。
三、工程未验收，发包人提前使用或擅自使用，由此产生的质量或其他问题由发包人承担。
四、承包人验收通知送达_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
五、未按合同规定拨付项目资金的，按银行关于逾期付款方式的规定延期支付金额的万分之三向承包人支付赔偿金。[!帝国新闻。第10条争议解决方法
任何一方违反本合同规定，双方协商不成的，按下列第种方式解决:
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
第二，向人民法院起诉。
第十一条补充规定
一、本合同签订于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。甲乙双方各持一份原件，其他复印件由发包人提交经办银行，当地工商行政管理机关和建设主管部门备案。按规定必须办理鉴定(公)证的合同，鉴定(公)证必须由当地工商、公证部门办理。
二.本合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。需要办理证书的，自证书办理完毕之日起生效。工程竣工验收符合要求，工程价款结算后终止。
三.本合同签订后，如双方需要提出修改，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包人(盖章):承包人(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _公司地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
中国建设银行建设管理部办证机关(章)(章)(章)(章)
鉴定(公开)证书意见
处理人:
在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
查看全文