共有7份房屋买卖合同范本
随着法治精神的发展，人们越来越重视合同，合同在许多场合都是不可或缺的。合同的签订是双方权利义务的最佳标准。那么相关合同怎么写呢？下面是小编精心整理的7份房屋买卖合同，欢迎阅读和收藏。
房屋买卖合同第一条甲方签字:
乙方签字:
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，出卖人和买受人在平等自愿、协商一致的基础上，就买卖农民住房达成如下协议:
一、甲方同意向乙方出售农民住房(80平方米指标房)及相应的储藏室等。，由于拆迁已经分配了。房屋及库房总价为人民币(大写)。
二.双方达成协议并签署本协议后，乙方应向甲方支付定金人民币(大写)。乙方应在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _内一次性付清甲方的余款。
三.乙方应承担日后办理房产证的费用，但甲方有义务提供相应的手续，并帮助乙方办理房产证等文件。
4.自本合同签订之日起，甲方解除合同，中途拒绝出售房屋的，应向乙方退还购房定金，并赔偿乙方人民币违约金。乙方解除合同，拒绝购房，甲方有权不退还定金。
5.甲乙双方成交后，甲方无权以任何理由收回房屋及手续费，房屋拆迁及返还等一切日后归乙方所有。
6.甲、乙双方如欲收回该房屋，必须征得乙方同意，并向乙方支付收回时市场平均价格的三倍，否则乙方可拒绝甲方..
本协议一式三份。甲乙双方各一份，公证一份。本合同自签字之日起生效。任何一方违反本合同，应承担法律责任，并按合同约定执行。
甲方签字:
乙方签字:
在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
房屋买卖合同第二章卖方(甲方):
身份证号码:
邮寄地址:
邮政编码:
电话:
买方(乙方):
身份证号码:
邮寄地址:
邮政编码:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，以资共同遵守。
一、甲方自愿出售给乙方，乙方位于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二.上述房屋包括附属设备，双方约定的房价款(人民币):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；总金额为人民币:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(大写:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)。
付款方式:乙方首付人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
三.双方同意乙方在签订本协议之日一次性支付房款；同时，甲方应向乙方交付房屋钥匙、房屋产权证及身份证复印件..同时，双方应同时为对方开具相应的收款凭证。
四.甲方必须保证其出售给乙方的房屋产权属于交易本身，不存在其他权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。
乙方购买并接受该房屋后，如发生房屋产权纠纷，影响乙方权利的行使，甲方应负责清理，并赔偿乙方因此而遭受的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不承担赔偿责任。
不及物动词甲方未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于产权转让的承诺:甲方应尽快办理产权登记，并在完成产权登记后立即协助乙方办理产权转让手续。
七.甲方在办理产权转让登记时应给予全力协助。如因甲方延误影响产权过户登记，给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。
八、合同生效后，房屋升值与甲方无关..
九.在签署本协议之前，甲方应负责物业应付的所有税费。本协议签订后，办理房屋所有权证的费用由乙方负责。其他税费按照相关法律法规规定由对方承担。
X.房屋出售给乙方后，即乙方付清房款并与甲方签订本合同后，甲方不得将房屋转让给他人，如违反本协议，甲方应赔偿总房款并支付总房款的20%作为违约金。
XI。本协议签署后，双方共同遵守。违约的，违约方应赔偿对方相应的经济损失，以及总房价款20%的违约金。
十二.甲方合法继承人一致同意房屋买卖及本协议所有条款，甲方合法继承人无权继承和使用该房屋。
十三.本协议履行过程中，双方如有分歧，应协商解决，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
十四.本协议一式两份，双方各执一份。
十五.本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _月_ _ _日。
乙方:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _月_ _ _日。
房屋买卖合同3卖方(甲方)
Id号:
买方(乙方)
Id号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规，买卖双方在平等自愿、协商一致的基础上，就房地产买卖及其他相关事宜达成如下协议，以资共同遵守:
一、甲方自愿拥有位于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二、乙方应向甲方支付保证金人民币10，000.00元，如甲方违约，加倍赔偿；如果乙方违反本合同，保证金将不予退还。
三.本合同签订时，甲乙双方均不具备转让条件。转让条件成熟时，甲方应无条件协助乙方办理产权转让，办理转让手续产生的契税和土地出让金由乙方承担..本合同转让的房屋和土地的税费由甲方承担。甲方交付房屋后，乙方应向甲方一次性支付房款。(交易完成后，甲方应给乙方开具收据)
4.本合同签订后，甲方对该房屋的使用权、收益权、租赁权、担保权、抵押权、出售权和占有权均转让给乙方
5.本合同签订后，甲方保证乙方享有与甲方同等的居住权，乙方保证按期支付购房后应付的全部物业费。本合同签订后，甲方不得与他人就该房屋订立任何合同。
不及物动词违约责任
1.甲方应于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日将房屋交付给乙方。逾期超过30天，乙方有权终止本合同。本合同终止时，甲方不仅应将收到的全部房价款返还给乙方，还应赔偿乙方人民币经济损失。
2.乙方未能全部或部分履行本合同规定的付款日期和方式。逾期部分，乙方应按每天万分之三向甲方支付违约金。逾期超过30天，甲方有权解除合同。合同终止时，乙方支付的定金不予退还。
3.如果甲方出售的房屋存在质量问题，影响乙方行使居住权，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方损失。
4.本合同签订后，任何一方不得擅自变更或终止合同。如因重大客观原因解除本合同，甲方按以下两种算法将高值返还给乙方:1)本房屋合同转让款本息按年利率20%计算，计息期自合同签订之日起计算；2)评估合同终止时房屋的市场价格，赔偿乙方房屋装修费用、搬迁等损失。
5.因规划部门和设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应通知乙方；如已支付赔偿金，甲方应全额返还给乙方。
七.因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，解决办法是:依法向人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
九.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方:
年月日
乙方:
年月日
证人:
年月日
房屋买卖合同4卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方房产转让给乙方事宜达成协议，并订立本合同:
第一条甲方声明其出售的房屋已依法取得xxx各区(县)的房屋所有权证，证号为字第号，房屋结构及建筑面积为平方米(以产权证上登记的建筑面积为准)。
甲方保证该房屋产权未被查封，不存在债务纠纷。提供的材料完整、真实、有效，能够办理与交易相关的所有事项，如权属转移、税务登记、贷款申请等。
甲方保证所售房屋符合国家和xxx关于房屋上市交易的政策规定。因违反国家和xxx房屋上市交易政策造成的后果，由甲方承担法律责任。
第二条乙方声明，乙方应按本合同第一条的规定购买甲方的房屋，支付房款，履行本合同约定的全部义务，并对违反本合同义务的行为承担法律责任。
第三条双方同意上述房产的交易价格为人民币(大写)壹佰万元整(￥元)
第四条支付
1.乙方应在签订本合同时支付定金人民币(大写)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (￥元整)；
2.乙方采用以下第种方式
A.作为非贷款客户，乙方应在本合同签订后三个工作日内付清全部房款；
乙方作为商业银行贷款客户，应在评估报告出具后三个工作日内支付除乙方贷款申请金额外的剩余房款，乙方首付款为除贷款金额外的其他购房款之和。银行贷款部分按银行规定支付；
C.乙方为公积金贷款客户，首付款自本合同签订之日起三个工作日内交付，不迟于交易房屋评估。乙方首付款为除贷款金额外的其他购房款之和，甲方应向乙方及贷款审查机构出具首付款收据。贷款部分的房价按贷款机构的规定支付；
3.乙方经审批获得的贷款金额少于申请金额的，乙方应在银行批准贷款金额之日起三个工作日内补足购房首付款；若乙方申请的贷款未获批准，乙方应在银行拒绝批准贷款申请之日起十个工作日内补足剩余房款。
4.甲乙双方交易资金的划转和结算方式以双方签订的《中介服务合同》或补充协议为准。
第五条产权转让
A.若乙方为非贷款客户，甲乙双方应在乙方支付全部房款之日起五个工作日内相互配合完成产权过户登记手续；
B.如乙方为商业银行贷款客户或公积金贷款客户，甲乙双方应在贷款机构批准乙方贷款之日起五个工作日内，相互配合完成产权转移登记手续
第六条房屋交付
1.房屋查验应当自双方向主管机关办理房屋权属转移登记手续之日起七个工作日内完成；甲乙双方应亲自参加活动，办理水、电、气、物业、供暖、户籍等相关事宜，确保房屋交付。房屋交付前，由甲方承担该房屋产生的水、电、气、暖、物业等一切费用；房屋交付后发生的费用由乙方承担..双方应在《财产检验表》上签字。
2.甲方保证出售给乙方的物业不存在产权纠纷和债务纠纷，并办理物业和供暖手续。房屋登记抵押的，已经通知抵押权人。因甲方原因导致产权无法登记或发生债务纠纷的，由甲方承担全部责任；
3.甲方保证所售房屋建筑面积与产权证记载一致；并提供完整的权属变更手续；
4.如果甲方有公共维修基金，根据xxx规定，物业过户后，公共维修基金将继续由乙方使用。
第七条甲乙双方应相互配合，向房屋所在地的区(县)房地产交易所申请房屋上市审批和过户，并按有关规定办理房屋所有权证。办理上述手续产生的税费及相关费用由甲乙双方按照书面协议办理。没有书面约定的，按照国家规定支付。
第八条乙方向甲方支付定金后，双方按照《合同法》定金条款承担违约责任。甲方违约，应向乙方双倍返还定金，但乙方违约，定金不予返还。同时，如甲乙双方未按约定履行义务，导致合同延期或无法履行，违约方应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。如果延迟履行合同义务，每延迟一天，违约方应支付相当于交易价格万分之二的违约金。
第九条因履行本合同发生的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均有权向人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签字之日起生效。
甲方(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
代表(签名):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _身份证号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
房屋买卖合同第五条近日，住房和城乡建设部、国家工商行政管理局联合发布新版《商品房买卖合同示范文本》。新版预售合同对销售备案、补充协议、信息保护等问题做了明确规定，对开发商“一房多卖”、退回原销售、未完成建筑、未履行保修义务等问题进行了指导，有效保护了购房者的合法权益。
首先，引导开发商承诺禁止售后包车和退货销售
从立法和合同的角度来看，明确了加强对买方知情权的保护，既引导开发商诚信经营，又明确了开发商违反承诺的违约责任，从而更好地保护了买方的合法权益。
二、预售资金监管，防止未完成项目
增加了旧版未纳入的商品房预售资金监管条款，鼓励开发商积极完成项目建设，规避开发商将建设资金挪作他用、烂尾楼给购房者造成巨大损失的法律风险。
三、提醒购房者先验房，验收后再收房
新版本增加了房屋优先、收楼前验收的合同条款，改变了长期以来先交房后验收的交易做法，体现了对购房人领取合格住房权利的保护，降低了维权成本，提高了合同地位。
4.开发商不履行保修义务的，消费者可以自费自行修复
一些开发商在交房后将协调和保修责任移交给物业公司，物业公司往往会出现维修延误和推诿，给购房者造成了很多不便
和损失。通过本条中的约定，开发商将无法置身事外，而必须自行履行维护责任，更方便买家维权。
5.督促开发商在30天内记录销售额
这既保护了购房者的知情权和选择权，又防止了“一房多卖”的情况，严重损害了购房者的合法权益，因为开发商在签订合同后没有及时办理备案手续。
六、保护买方的信息，不得泄露
通过合同保护买家的个人隐私，让买家走出被电话短信骚扰的尴尬境地，毫无怨言；同时也增加了开发商的法律责任，防止开发商滥用买家信息，给买家造成麻烦和损失。
七、开发商不能通过补充协议减轻自己的责任
新的合同文本将改变买方的弱势合同地位。如有买方责任不合理加重或排除买方主要权利或开发商减轻或免除其责任，则视为无效，以主合同为准。
综上所述，新修订的预售合同示范文本主要是在平等维护双方合法权益的基础上更加注重对买方权益的保护，提示了合同签订过程中容易被忽视的问题，引导双方做出承诺并告知合同的重要事项，细化了双方的违约责任，增强了合同的适用性和可操作性。
房屋买卖合同第六条卖方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(甲方)
身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
买房:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(乙方)
身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋一事，达成如下协议:
第一条住房概述
甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已充分了解该房屋的具体情况，自愿购买该房屋。该房屋的具体情况如下:甲方出售的房屋坐落于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二条房价及其他费用
甲、乙双方经协商一致，甲方出售房屋总额为人民币元整(￥元)。
第三条支付条款
合同签订之日一次性付清；
第四条不同意
1.乙方购买的房屋建在农村集体土地上。在房屋买卖过程中，甲方应积极、充分配合乙方，妥善解决房屋交易或转让中需要村委会同意或相关部门审批的手续。如有相应争议，由甲方负责处理。
2.如果乙方购买的房屋将来可以用于房产证，甲方应积极配合，但相关费用由乙方承担..
第五条房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条如该房屋日后改建，甲方应确认乙方的住房面积..如国家征地、土地补偿、房屋面积补偿归乙方所有，甲方负责积极配合；
第七条本合同签订后，房价波动，买卖双方不得反悔；
第八条本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
第九条本合同自双方签字之日起生效。
第十条本合同附有二、三层平面图；
第十一条本合同一式三份，甲方执一份，乙方执两份。
甲方(签字):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方(签字):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
签署日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
房屋买卖合同范本(二)
甲方(卖方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方(买方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
经甲、乙双方协商，并征得土地所有者同意，就房屋买卖达成如下合同条款:
一、甲方自愿将位于该房屋庭院内的房屋(包括主房和侧房)出售给乙方，同时将出售房屋相关的土地使用权转让给乙方..庭院的具体位置是:
东部邻居:
西边邻居:
南方邻居:
北方邻居:
注册长度为_ _ _ _ _ _米，宽度为_ _ _ _ _ _米，总面积为_ _ _ _ _ _平方米。
二、庭院相关附属物全部同时转让，包括:
三.双方同意上述房地产及附属建筑物的总价款为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _即人民币_ _ _ _ _ _ _ _元(小写)。 本合同生效时，乙方一次性支付。
4.甲方应提前将该房屋交付给乙方；当时的物业应无任何担保、抵押或物业瑕疵，任何人不得出租或使用；无负债，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、上网费、有线电视费等。
5.本合同生效后，如一方未按规定交付房产或支付房款，每延期一天，应向另一方支付50元违约金。
不及物动词甲方保证该房屋合法，所有权明确，土地使用权合法。并获得了所有共有人的一致同意。如果乙方因产权、使用权或其他产权原因不能正常使用，甲方愿意向乙方支付所有的出让金、房屋装修、施工、装修等费用及土地增值费。
七.本合同生效后，甲方有义务配合乙方办理相关产权证的转让。如因政府原因确实无法办理产权转让，甲方必须将相关证明提交乙方保存。政府征地拆迁的，所有拆迁收益(包括拆迁补偿、房屋拆迁等。)的庭院归乙方所有..
八.其他人
1.本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签订相应补充协议。
2.本协议经双方签字盖章、村委会签字盖章后生效。
3.本协议应由计算机打印一式三份，双方各执一份。
甲方(卖方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
乙方(买方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
村委会意见:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
村委会印章:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _日
房屋买卖合同第七条甲方:(卖方)
乙方:(买方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，经友好协商，甲方同意向乙方出售自有房屋一套，乙方已充分了解甲方拟出售的房屋，并愿意购买该房屋。兹订立本合同如下:
一、该房屋坐落于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第二，房价为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
三.甲方保证在交接前无产权纠纷、债权债务。签约或交接后如发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，甲方负责清理并承担民事诉讼责任，并负责赔偿给乙方造成的经济损失..
四.室内外设施应接受检查，不得转让、更换或改变。交接验收时，应在房屋交接单上签字，并检查水表、电表、煤气表有无损坏。如有损坏，甲方负责维修。
动词 （verb的缩写）甲方应在交易日前结清所有欠款，如房、暖、气、水、电、物业管理、有线电视等费用。
不及物动词甲方有义务协助乙方办理财产转移的相关手续，办理转移手续的费用由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承担。
七、本协议一式两份，双方各执一份，签字生效，无违约行为，如因违约造成经济损失，由违约方负责，乙方违约保证金不予退还，甲方双倍赔偿违约款。
甲方:
乙方:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
年月日
查看全文
false