施工合同是指发包人(建设单位)和承包人(施工单位)为完成约定的施工项目而确定双方权利和义务的协议。厂房施工合同怎么写?以下是样书里给大家编的厂房施工合同的样文。谢谢大家的欣赏。
工厂建筑施工合同范甲方:肇东食品有限公司
乙方:黑龙江冠森工程建设有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致,签订本合同。
一、项目概述
1.项目名称:肇东袁新玉锅炉房项目
2.项目地点:肇东开发区
3.合同范围:劳动和物资合同的形式。
4.项目建筑面积及计算方法:项目占地面积约800平方米,每平方米按2000伍佰元整计算(按项目建成后实际金额计算),工程总造价约200万元。
5.付款方式:基础竣工后支付50万元,主体竣工后支付80万元,余款在甲方验收后七天内结算,一个月内付清。
6.项目期限:20xx年9月9日至20xx年11月11日,共62天完成。
7.遇雨、自然灾害、人为不可抗拒因素,工期相应顺延。
8.项目建设如有变化,另行计算。
9.甲方负责回填1米以外的建筑。
10、烟囱不在合同范围内。
11.如乙方因甲方原因停工,一切损失由甲方负责。
二.甲方的责任和权利
1.建设单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的义务,并负责对乙方承担的工程进行监督检查..
2.乙方应严格执行建设单位制定的施工进度计划。
3.乙方在施工期间不得随意停工。
4.为乙方提供每一个单项工程的全套图纸,并执行图纸第二条:甲方的责任和权利
1.建设单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的义务,并负责对乙方承担的工程进行监督检查..
2.乙方应严格执行建设单位制定的施工进度计划。
3.乙方在施工期间不得随意停工。
4.每一个单项工程应向乙方提供一套完整的图纸,并进行图纸会审。如有变更,甲方应提前书面通知乙方,以免造成不必要的损失。
5.负责施工现场的管理和周边关系的处理,为乙方创造良好的施工环境,严格控制工程质量,对不合格的工程以书面形式责令限期整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担..
6.为乙方提供现场施工用电和用水以及必要的生活用电和用水。
7.保证按时向乙方支付项目资金,如有延误,一切后果由甲方承担。
8.甲方负责乙方场地三通一平(供水、供电、通道)平时施工场地的土地。
第三条:乙方的责任和权利
1.乙方必须遵守甲方的规章制度,接受建设单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工的管理和监督,但不能因为建设单位的管理和监督而免除乙方的责任。
2、必须遵守安全施工标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护设备、机械设备,严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的规章制度,服从施工单位的现场指挥。
3.经营者有权拒绝违章指挥和冒险作业。施工中出现危险和人身安全紧急情况时,作业者有权停止作业或撤离危险区域。
4、成立良好的施工队伍,完成各工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。联合评审过程中如有变更,甲方应提前书面通知乙方,以免造成不必要的损失。
5.负责施工现场的管理和周边关系的处理,为乙方创造良好的施工环境,严格控制工程质量,对不合格的工程以书面形式责令限期整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担..
6.为乙方提供现场施工用电和用水以及必要的生活用电和用水。
7.保证按时向乙方支付项目资金,如有延误,一切后果由甲方承担。
8.甲方负责乙方场地的三通一平(供水、供电、通道),乙方场地是施工场地的土地。
第三条:乙方的责任和权利
1.乙方必须遵守甲方的规章制度,接受建设单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工的管理和监督,但不能因为建设单位的管理和监督而免除乙方的责任。
2、必须遵守安全施工标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护设备、机械设备,严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的规章制度,服从施工单位的现场指挥。
3.经营者有权拒绝违章指挥和冒险作业。施工中发生危险和人身安全紧急情况时,作业者有权停止作业或撤离危险区域。
4、成立良好的施工队伍,完成各工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。
四、施工安全措施
1.在施工作业过程中,乙方严格遵守施工现场的各项规章制度,注重安全。所有事故均由乙方负责,甲方不承担全部责任。
2.在施工现场安全施工没有问题的情况下,乙方不得进入施工单位生产车间。如发生事故,乙方应承担一切责任。
3.如乙方停工或打架,一切后果由乙方无条件承担。
动词 (verb的缩写)补充规定
1.本合同一式四份,甲乙双方各执三份。
2.本合同签订后,如双方需要提出修改,经协商一致后,将作为本合同的补充合同签署确认。
3.任何一方不得违反本合同的规定,本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方:
年月日乙方:
车间施工合同范本第二条施工单位(以下简称甲方)施工单位:
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就有关事宜达成一致意见,订立本合同。一起遵守执行。
一、项目概述
项目名称:河南丰源合浦饲料有限公司企业展厅
工程现场:
二、工程承包的范围
根据工程建设的需要,甲方委托乙方全权负责丰源企业展厅的建设,以实际图纸为准。(包括土建、楼板、预埋件、钢结构、门窗等。).工程钢结构为主,墙面用空心砖填充,内外粉刷,正面玻璃幕墙。
三.工程承包方式:在甲方监理的统一监督和协调下,乙方承包工程和材料,保证质量、工期、安全、文明施工和资质合格(材料保证甲方能通过质量验收),不得分包。
四.合同期限:
乙方承诺自本合同签订之日起个日历日内完成钢结构施工。完成日期为20xx。
动词 (verb的缩写)质量标准
本工程质量要求标准合格。
为此,甲方要求乙方所有建筑使用标准材料,整体工程符合国家建筑标准。并应能通过相关质检部门的验收。
不及物动词发包价格
项目包括材料、人工、生产、运输、安装、装卸票价、发票及各种不可预见费用及其他相关费用(如无重大设计变更,总价不予调整;如遇重大设计变更,总价为& plusmn5%以外可以协商调整。)本项目固定合同总价为人民币10000元整(即人民币)
(1)将本工程的设计图纸作为本合同的附件。
(2)如有重大变更,双方以签字为结算依据。
七.付款条件
本合同签订后,土建工程完工后一周内支付预付款人民币10000元(总费用的10%)。钢柱、钢梁进场后一周内支付一万元(占总费用的30%)。墙面粉刷完成后一周内支付一万元(占总费用的20%)。工程竣工后一周内支付一万元(占总造价的20%)。工程验收后一周内支付一万元(总造价的15%),剩余的5%作为质量保证金,即一万元,一年后无质量问题时付清余款。
八、乙方承诺按照合同进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程移交后一年内,非甲方原因造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内,乙方应对已建工程进行防水和免费维修(不可抗力因素除外)。工程竣工后,乙方负责工程的终身有偿维护和服务,只收取费用,并负责甲方工程的改造。
九.甲方承诺按照合同约定的期限和方式向乙方支付费用
X.乙方向甲方承诺将全面履行合同,如不能按期完成,将自愿按2 元每天向甲方承担违约责任。质量达不到要求的,甲方自愿按每平方米50元承担违约责任。乙方还承诺上述违约金的支付不影响乙方因工期延误和质量问题造成损失的其他索赔。
十一、本工程甲方任命同志,乙方任命同志担任现场施工负责人,协调解决施工中的相关问题。
十二、贯彻国家安全生产的有关规定,确保施工安全,施工工伤事故由乙方负责。要求乙方购买工人意外伤害保险。
13.甲方负责本合同的解释权。本合同未尽事宜,可协商解决。如有争议,可向合同签订地仲裁委员会仲裁解决或向人民法院起诉解决。
十三.合同生效
合同签订日期:年月日YY
合同签订地点:
本合同经双方签字盖章后生效。
业主(甲方):承包商(乙方)
(公章)(公章)
法定代表人:法人代表:
授权代理人:
甲方厂房建设施工合同示范第三条:* * * * * * * * * * * *经济发展公司(以下简称甲方)
乙方:* * * * * * * * * * * * * * * *建筑工程公司(以下简称乙方)
甲、乙双方于20xx年9月22日、23日共签订了* *市建设合同六份(以下简称合同),并就甲方将其* *村标准、东胜、西安* *车间、宿舍的建设工程发包给乙方施工达成一致。根据建设项目的具体情况,双方就本合同未尽事宜达成如下补充协议。
第1条项目
1.1工程名称:*村标厂房,* *村东升厂房,* *村贤* *厂房,* *村标厂配套职工宿舍,* *村东升厂职工宿舍,* *村贤* *宿舍。其中有三家工厂,建筑面积约120xx平方米;有三个宿舍,建筑面积约5000平方米。
合同中约定了项目地点、项目内容和合同范围。
甲方负责向有关部门申报并办理上述项目建设的审批手续,以确保项目建设的合法性。乙方只能按照甲方的指示(签证)按期开工。如项目建设审批手续未完成,致使政府或政府主管部门或司法机构责令停工处罚,由此造成的一切损失(包括乙方的一切损失)及责任由甲方承担..
1.2开工日期:
合同约定的预计开工日期为20xx年9月26日和9月28日。根据工程施工准备的具体情况,开工日期以双方另行签证的日期为准。预计竣工日期为20xx年7月30日。
1.3合同价格:项目预算费用1400万元。
以上估算的项目总成本由甲方提供..合同价格的决算应按合同第1.4条的规定执行。工程量的增减以设计院发出的变更通知和甲方现场签证为准..工程量增减的结算应按合同第1.4条的规定进行。
第二条项目资金支付
2.1根据合同,甲方应向乙方预付工程款,并按工程进度支付。但甲方难以执行合同约定的付款方式,要求乙方延期付款。乙方同意宽容。
2.2根据本协议第2.1条的规定,甲方应于20xx年7月30日前向乙方支付人民币300万元;20xx年12月30日前,甲方应向乙方支付200万元人民币的工程款。
2.3对于其他项目资金,乙方同意在1月20xx日至12月20xx日的24个月期间,甲方每月向乙方支付相同金额。每月付款日期在每月15号之前。这部分钱在这个协议里叫欠款。
2.4鉴于乙方对甲方付款的承受能力,甲方同意按每月7%的利率向乙方支付资金占用利息。每月资金占用应付利息的具体计算方法如下:(工程决算总费用-甲方预付500万元-甲方支付的欠款)&次;月利率7%。资金占用利息的每月支付日期应符合本协议第2.3条的规定。
第三条甲方的违约责任
3.1如甲方违约,应按本合同第十五条承担违约责任。
3.2如果甲方未能按照本协议第2.2条的规定向乙方支付项目资金,甲方应向乙方支付所占用资金的利息。利息按每月10%的利率计算,计息期从本协议规定的付款日开始,至款项全部付清时结束。同时工期相应顺延,乙方有权停止或暂停施工,导致停工、窝工、人员或机械退出等一切损失。,甲方负责赔偿。
3.3如甲方未能按本协议第2.3条的规定按月向乙方支付欠款,甲方应自逾期之日起按月向乙方支付10%的资金占用利息。同时,乙方有权提前收回全部欠款,并要求甲方立即付清全部欠款。
3.4甲方不能按本协议第2.4条的规定按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息,应自逾期之日起按月利息的10%向乙方支付赔偿金。同时,乙方有权提前收回所有欠款,并要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。
3.5工程费用决算后,甲方应根据乙方的要求,将欠款作为对双方具有法律约束力的债务凭证发放给乙方。同时,甲方应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后,与乙方办理债务清偿手续,并将欠款作为对双方具有法律约束力的债务凭证重新发放给乙方。
3.6鉴于甲方欠款占用乙方流动资金,乙方承担银行贷款利息。因此,在还款期内,如中国人民银行规定提高银行贷款利率,甲方应按本协议第2.4条的资金占用利息水平向乙方支付资金占用利息,以保证乙方不遭受任何损失。
3.7在甲方付清本协议规定的所有欠款及利息和资金占用补偿之前,乙方对甲方在建工程或竣工房屋的未付款项享有优先权。
第四条甲方保证
4.1工程开工时及开工后,如甲方未能完成工程建设的审批手续,政府或政府部门干预,工程停止,或经任何诉讼(仲裁)程序确认合同及本协议无效,甲方应承担一切责任,并赔偿乙方一切损失,包括但不限于人工费、机械队费、管理费、按本地区类似工程适用的定额向乙方收取并支付的税费;乙方支付的材料和设备;乙方根据本协议可以获得的利润等。该项的规定是独立的。当合同和本协议被依法确认为无效时,该项规定作为解决无效过错责任的依据仍然有效。
4.2在甲方支付本合同和本协议规定的全部款项之前,甲方不得将在建工程或已竣工的房屋或房地产转让、转移、出售或抵押给任何第三方;禁止以在建工程、已建成房屋或房地产作为出资或合作条件,与第三方共同设立公司或企业。本合同项下的项目(包括单项工程)竣工后,甲方应及时向有关部门申请办理房地产权属和使用权登记,不得以非甲方身份申请办理房地产产权登记..
第五条甲方决定建设厂区道路、水电、化粪池、污水、给排水等附属工程。,由乙方承包..费用按实际完成的工程量报合同约定的造价管理部门,以审核后的费用为准。该款项的支付由双方协商确定。
第六条本协议是合同不可分割的一部分。本合同与本协议如有冲突,以本协议的规定为准。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
本协议未尽事宜,双方另行签订协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
第八条本协议正本一式四份,双方各执两份。
发包人法定代表人(盖章)和承包人(盖章):
委托代理人:
合同签订时间:
法定代表人:授权代理人:年月日
查看全文
false