园林绿化合同模板1发包方(甲方)：_____市_____区改造领导小组办公室。承包方(乙方)：___________________工程有限公司。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程下面是小编为大家整理的园林绿化合同模板,菁华2篇,供大家参考。
园林绿化合同模板1
发包方(甲方)：_____市_____区改造领导小组办公室。
承包方(乙方)：___________________工程有限公司。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合工程的具体情况，经友好协商，签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程名称：--市--区改造项目--区小区标示制作、成品果皮箱安装项目工程。
(二)工程地点：--市--城镇。
(三)工程内容及承包范围：
1、--区南门一个小区标示制作。
2、--区小区内20个成品果皮箱采购及安装。
第二条 工期
本工程开工日期以甲方开具的书面开工令为准，工程交付使用时间应满足下列要求：
1、计划开竣工时间：20--年--月--日至20--年--月--日。
2、施工总工期：--日历天。
3、由于不可抗力或甲方原因(包括甲方提出的设计变更)导致工期延误，由乙方提供书面的工期顺延要求报告后，经监理工程师及甲方确认后，则按批准的工期顺延。
第三条 承包方式及工程造价
1、乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工，包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程通过本工程验收。
2、合同金额：工程总造价(大写)：_____________整，(小写)￥___________元。此价为大包干价，含风险、税金等一切相关工程费用。
第四条 付款方式
全部工程验收合格且竣工结算书经财政审核确定后，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，并给予确认或提出修改意见。两个月内一次性支付工程全款。
第五条 双方责任
(一)甲方责任。
1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始土建图纸和资料。
2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
5、甲方指定派驻现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。
(二)乙方责任。
1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织计划交与甲方审定。
2、按照经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。
3、并派出项目经理 纪 江 负责与甲方工地现场代表直接联系;并呈报施工组织构架图。
4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。
5、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生状况良好;如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方承担。
6、验收合格后，乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。
7、开工前，乙方应提供工程进度计划及主要工程技术人员名单，严格按甲方审定的工程进度计划施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。
8、在施工过程中使用的水、电所产生的费用，由乙方自行承担。
第六条 工程质量标准和保修期
工程质量标准：符合国家及行业规范标准。
第七条 工程验收
1、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认。
2、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的保护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。
第八条 违约责任
1、如乙方未经甲方同意，擅自停工的，属乙方违约，甲方一切损失由乙方承担。
2、因乙方原因导致出现质量安全事故及由此造成的一切损失由乙方承担。
第九条 争议的解决方式
双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、*等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。
第十条 本合同的生效
1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。
2、本合同一式捌份，发包人五份，承包人三份，具有同等法律效力。
发包人：(公章)__________________ 承包人：(公章)___________________
法定代表人或其委托代理人：________ 法定代表人或其委托代理人：_________
园林绿化合同模板2
甲方：
乙方：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。
第一条 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：水
4、 承包方式：
5、 方米元
第二条 工程期限
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。
第三条 工程延误
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
确保施工面，现场做到三通一*。 确保乙方施工用水及养护用水、用电。 甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
第五条 乙方工作
1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条 质量验收
1、 苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于 %
2、、 土建工程及换土工程要按图施工。 苗木质量要经卫生防疫部门检验。
第七条 付款方式
验收合格后付35% 第三期付款：20x年苗木成活率验收合格后付5%
第八条 工程保修项目及保修期限
第九条 有关补充协议和补充合同
第十条 争议处理
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方公章 乙方公章
法定代表人或代理人签字： 法定代表人或代理人签字：
月日 年日
查看全文
false