燃气设施建设工程
委托组织实施合同
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：简阳港华燃气有限公司
合同编号：
签约地点： xxx射洪坝街道龙颈路177号
签约时间：二〇二〇年四月一十六日
本合同由（以下简称甲方）与简阳港华燃气有限公司（以下简称乙方）为燃气设施建设事宜签订。
鉴于，乙方为一家从事管道燃气供应服务的专业公司，在燃气供应、设施配套、服务、安全管理、检验检测等方面具有专业水平，并拥有专业的团队。根据《中华人民共和国合同法》《xxx燃气管理条例》及相关法律法规规定，甲方自愿将燃气设施建设工程委托给乙方，由乙方组织设计、施工和监理（备选单位名录详见附件）,以及相关设备、材料和器具的选购（供应商名录详见附件）。
为明确双方各自的权利、义务和经济责任，保证工程施工的进度、质量与安全，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一、工程基本情况
(一)工程名称： ；
(二)工程地点： ；
(三)工程性质、内容及范围：
1.安装类型：民用720户
2.乙方负责提供燃气工程设计、预算、施工、验收、决算、通气等。
二、合同费用及支付方式
(一)合同费用：根据简府办【2022】14号文件精神，按照4000元/户执行，合同总价为：2,880,000元（大写：贰佰捌拾捌万元整）,该合同价为含税总价，其中增值税款金额为83883.49元。上述合同总费用不包含燃气报警器相关费用，燃气报警器的设计、安装及维护由甲方自行与燃气报警器厂商协商并支付相关费用。
(二)付款方式：经双方协商后，在甲乙双方签立合同后15个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%，即864,000元（大写：捌拾陆万肆仟元整）；工程施工完毕后甲方在15个工作日内向乙方支付工程总价款的50%，即1,440,000元（大写：壹佰肆拾肆万元整）；余下工程款576,000元（大写：伍拾柒万陆仟元整）甲方应在乙方对小区调压柜验收通气并交付后15个工作日内付清，若甲方未按照约定付清款项，乙方有权拒绝参加工程验收。
甲方开票信息：
开户名称：简阳中冶天顺建设有限公司
纳税人识别号：91510185MA62PR9A90
开户银行：
账号：
地址、电话：
备注：按双方约定，甲方在转账后，乙方应为甲方开具与所转金额等额的税率为3%的增值税专用发票。
乙方转账信息：
开户名称：简阳港华燃气有限公司
开户银行：中国建设银行简阳支行
开户账号：5100 1687 4080 5151 7093
备注：请甲方在向乙方转账时，务必使用对公账户进行转账。若甲方使用非对公账户转账，且未在附言中注明工程名称，造成的一切后果由甲方自负。
(三)
工程期限
(一)本协议项下安装工程的施工工期为75天，自乙方进场施工之日起计算。乙方应于下列条件全部达成后十个工作日内进场施工：
1.工程设计方案经双方书面确认。
2.甲方已按本合同约定支付首笔合同费用。
3.甲方已向乙方提供工程施工所需的全部图纸及其他工程基础资料。
4.乙方进场施工所需场地、水、电、道路等施工条件均已具备。
5.工程施工所需的各项审批手续均已完成，并取得有效的政府批准文件。
(二)如遇下列情况，工期相应顺延：
1.因本条第（一）款规定的各项施工前置条件未能如期达成的。
2.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变，致使工程无法按期进行而影响进度的。
3.因甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
4.因甲方或其他人员阻扰，影响工程进度的。
5.因甲方进行房屋施工、装修没有完成影响工程进度的。
6.因不可抗力因素而延误工期的。
7.因政府有关部门的行政命令和要求而影响工程进度的。
8.如因上述各项因素导致工程停工，乙方应在上述因素消失或解决七个工作日内恢复开工，因停工延误的天数不计入规定工期。如工程停工七日以上仍无法恢复开工的，乙方有权单方面终止合同。
四、工程变更
(一)在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、减少或撤销工程量时，需递交书面申请给乙方进行审核。
(二)经乙方审核合格后的减少、撤销及增加的工程，双方另行协商审核合格后的减少、撤销及增加的工程部分的工程费用。
五、双方义务
(一)甲方义务
1.在工程设计方案经双方确认后五个工作日内免费提供施工现场的电源、水源，满足施工用水、用电需要；做好场地平整及消除障碍物。免费提供施工料具准备间以及保证施工场地与道路的畅通。
2.保证乙方施工人员能顺利进入住户家中施工。
3.提供城市规划、消防、市政、河道、园林、交通及有关部门要求甲方提供的文件及证明等有关资料，办理有关工程审批手续。
4.不得擅自改动、损坏燃气工程设施，不得将煤气管道、设备暗埋或包裹。
5.按照本合同规定如期向乙方支付工程价款，及时与乙方办理设计方案确认手续、财务手续及工程验收手续。
(二)乙方义务
1.自备工程设计、施工所需的各项设备，并自行采购全部工程材料。
2.在本协议规定的工期内完成整个工程。
3.负责组织燃气工程的质量监督管理工作，对工程的设计、施工质量负责。
4.负责组织工程竣工、决算工作。
5.在工程设计和施工过程中，及时向甲方通报有关情况。
6.负责安装管线沟槽的开挖回填、涵洞的预埋等相关设备的土建工程。
六、验收及保修
1.双方应在工程完工后十五个工作日内，按照本协议及协议附件的规定和国家及行业标准组织验收，并出具书面验收报告。
2.本合同项下管道燃气工程的保修期为一年。在保修期内，如工程因乙方设计、施工存在问题不能正常运行和使用的，乙方应负责组织相关单位进行维修。
七、维护责任分界
双方同意，本合同项下管道燃气工程完工后，所形成的管道燃气设施的维护责任分界点为：调压器，分界点（含）顺气流方向的管道及燃气设施的维护责任由甲方负责，分界点逆气流方向管道燃气设施的维护责任由乙方负责。
八、违约责任
(一)甲方责任
1.合同签订后，甲方未按本合同规定的金额和期限向乙方支付工程价款迟延十日以上的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿乙方损失。
2.因甲方未及时提供基础资料、施工场地、施工条件，或变更设计方案、施工计划，或提供的资料不准确、技术要求不合理，而造成乙方工期延误、返工、停工或修改设计，由甲方承担工期延误造成的损失，并赔偿乙方因实际工作量上升而增加的费用。因甲方上述违约行为导致乙方停工十日以上的，乙方有权单方面解除合同。乙方解除合同后，甲方应按乙方已完成工程量进行清算。
3.因甲方提供的资料有误，或没有向乙方提示施工现场的危险情况或有其他过错情况，造成乙方人员伤亡或财产毁坏等损失的，甲方应承担损害赔偿责任，并向乙方赔偿全部损失。
4.因甲方擅自改动、损坏燃气工程设施，或将煤气管道、设备暗埋或包裹，由此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
(二)乙方责任
1.如乙方因自身原因没有按照本合同规定的工期完成设计和施工，迟延十日以上的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2.如因乙方的设计、施工存在质量问题，使工程无法通过竣工验收，乙方应负责重新设计和返工，因重新设计和返工而产生的费用由乙方自行承担，因此造成工期延误的，按上款规定处理。
九、不可抗力
(一)如因自然灾害、战争、社会动乱及政府法令的颁布、国家法律法规的重大变化等无法预见、无法抗拒的事件（以下称为“不可抗力事件”）导致本合同无法按双方约定的条件正常履行，遭受不可抗力事件的一方不承担违约责任。但该方应在不可抗力事件发生当日立即向对方告知，并在不可抗力事件发生后五个工作日内向对方提供不可抗力发生的书面证据。
(二)不可抗力发生后，双方应通过协商适当延长工期或变更本合同规定的条件。如不可抗力事件的影响超过十日以上不能正常履行的，任何一方可以解除合同。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若协商不成依法向xxx人民法院提起诉讼。
十一、附则
(一)合同双方对所涉及的专业术语、双方权利义务等相关条款内容已经充分知悉，并已完全了解其中含义。
(二)本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效。
(三)本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，四份具有同等效力。
(四)本合同附件作为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
(五)本合同未尽事宜，由双方协商并签订补充协议。
(六)当甲方如需修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致签订补充协议，补充协议签字（盖章）后与本合同具有同等效力。
本页为签署页
甲方：
（盖章）
甲方法定代表人或授权人：
甲方经办人：
地址：
电话：
开户行：
账号：
乙方：简阳港华燃气有限公司
（盖章）
乙方法定代表人或授权人：
乙方经办人：
地址：xxxxxx射洪坝街道办事处龙颈路177号
电话：028-27226194
开户行：工行xxx支行
账号：2307 4891 0902 2104 851
查看全文