照明设备采购安装合同范本 第1篇
一、双方当事人
需方： (以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
二、付款方式：
1、合同签订之日，需方须将合同总金额的 %——人民币 (￥ 元)支付给供方作为订金。
2、供方将货物送到时，需方将合同总金额的%——人民币 (￥ 元)支付给供方。
三、需方须以现金或转账支票支付供方的货款。 四、供货时间及付款要求：
1、在正常情况下——人力不可抗拒的因素所造成的影响除外(例如：以中央电视台天气预报或新闻联播为依据，因台风、暴风雨雪、大雾导致高速公路封闭，按封闭时间顺延)，供方确保在需方的订金到位后 天内将所订货物全部交付给需方。
2、供方将所订货物送到需方指定地点：外面，由供方与需方双方的指定人员一起在楼体外面清点所送货物的数量，并凭所签合同上的各货物单价核算出总价。核对无误后，需方现场人员将合同总金额 的货款——人民币 (￥ 元)以现金或支票在现场支付给供方，需方才可将供方所送货物办理入库手续。不论需方因何种原因而导致货款不能及时支付，供方将货物拉回，并且不再提供下次的送货服务。
3、需方每次所开出的转账支票必须符合如下条件：
a、每张支票都是需方自己公司在同一账号的转账支票。
b、每张支票都是能由供方在当天到银行存入的转账支票。 否则供方有权拒收需方支票和拒绝付货给需方。
4、如因需方货款支付不及时，导致供方停止向需方供货，所造成的一切损失均由需方负责。
五、退换货标准：供方所供货物，如无质量问题，供方一概不接受需方退换货的请求。
六、运费承担：由供方承担。
七、违约责任：由违约方向守约方赔偿合同总金额的 % 作为违约赔款。
八、供方向需方承诺：所售货物，自销售之日起，灯具的照明功能保用 月、电器的照明功能保用 月、光x保用 12 月。出现质量问题，供方在接到质量投诉后2小时内赶到现场，负责查明原因，并提出解决方案，并严格按照质量承诺的内容兑现。
九、解决合同纠纷方式：协商解决，如协商未果，可诉诸供法律机关解决。
十、其它约定事宜 ---------------------
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第2篇
(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)
经公开招标，甲方将 范围内120盏路灯(太阳能路灯70盏，市政灯50盏)安装工程承包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《^v^合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称： 路灯安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管;新灯杆、灯具、电器设备、光x材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年12月10日开工， 20xx年元月8日竣工，工期28天。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币贰拾陆万壹仟贰佰元整(小写：￥元)以上不含税金，运费由甲方负责。
二、付款方式：
甲方付本合同总价款的95%后，乙方发货到甲方指定地点，余下5%在工程安装完成亮灯并验收合格后付清给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为叁年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：三年内以旧换新，乙方在接到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
第七条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式叁份，双方各执壹份，存档一份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第3篇
甲方：______________________
乙方：______________________
根据《^v^合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就______工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程项目名称：______工业园厂x路灯安装
工程地点：______工业园
工程内容：厂x路灯安装施工
资金自筹资金
二、工程范围
厂x路灯布臵图内要求的内容。
三、施工工期
开工日期：___年___月___日
竣工日期：___年___月___日
四、质量标准
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五、合同款项与支付
该合同价为包干价：元，大写：______元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六、质保期
验收合格后，乙方质保时间为年。
七、违约责任
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款元支付给甲方。
甲方(公章)：______________________乙方(公章)：______________________
法定代表人(签字)：______________________法定代表人(签字)：______________________
___年___月___日___年___月___日
照明设备采购安装合同范本 第4篇
乙方：_________________ (以下简称乙方)
第一条 根据《^v^民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。
注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准
应符合 国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收
1.甲方提前______日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至 。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。
4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过______日的，甲方有权解除合同;
2、甲方迟延付款超过______日的，乙方有权解除合同;
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向xxxxxx人民法院起诉。
甲方：________乙方：____________
照明设备采购安装合同范本 第5篇
发包人(全称)：
承包人(全称)：
1.工程概况：
工程名称：x东公路技师学院新校x教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：x东公路技师学院新校x工程内容：新校x教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金
2.工程承包范围：
承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。
3.合同工期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数30天
4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。
5.合同价款
金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)
6.合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：x东公路技师学院
本合同双方约定之日起生效。
7.材料的采购、安装与验收问题。
直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。
施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。
商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。
承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。
安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。
做好施工现场协调工作
项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。
8.质保期及售后服务规定：
自项目整体竣工验收合格之日起三年。
质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。
质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。
9.付款方式
合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。
①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;
②工程质量出现严重缺陷的;
③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;
④不按约定提交竣工资料的;
以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。
10.违约责任
依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。
承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。
发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。
履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向xxx地x法院提起诉讼。
11其他事项
招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。
解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。
发包人：(公章)
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
承包人：(公章)
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
照明设备采购安装合同范本 第6篇
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《^v^合同法》等有关法律、法规之规定，就电梯买卖事宜，经双方协调一致，签订本合同：
1、设备名称：
、设备产地及品牌：日立(HITACHI)
注：合同标的物的包装由乙方负责，按适合铁路、公路或海运的条件设计
2、质量保证：
按以下第( ① )
①电梯执行GB7588-20xx《电梯的制造与安装安全规范》和GB/T10058-1997《电梯技术条件》
②扶梯执行GB16899-1997《自动扶梯制造与安装安全规范》 ③液压电梯执行《液压电梯监督检验规程(试行)》和JG5071-1996《液压电梯》
本合同必须由乙方或乙方同意的第三人负责安装。未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，由此引起的一切后果由甲方承担。安装公司及人员必须具有相关资质。
、正常使用情况下，自政府主管部门验收合格之日起，乙方或乙方授权委托的维保单位负责三包十二个月。保修期内乙方或乙方授权委托的维保单位将定期进行质量巡检。如因甲方原因导致不能于实际交货期后六个月内完成安装，或甲方原因不报检的，则保修期从实际交货期起十八个月后失效。
、在保修期间，由于甲方自行修理或电(扶)梯使用单位管理不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。
、甲方加装电(扶)梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的质量问题、安全事故及其他不良后果，由甲方负责。
三、土建要求
甲方已按原设计图纸完成了井道、机房的土建施工，如乙方对已完成的土建工程有其他技术要求必须提前提出。否责造成的损失由乙方负责。
四、付款方式及付款条件
、付款方式：甲方以汇款方式付款(付款时请注明汇款单位、用途、银行帐号及合同编号，并立即立即将付款凭证传真给乙方合同经办人)。
设备付款条件
甲方自合同签订后当天向乙方支付合同总价的90%： 壹佰贰拾陆万贰仟捌佰捌拾元整(￥：元)作为电梯定金和预付款。
、电梯验收合格后10天内甲方付清合同总价的余款10%：壹拾肆万零叁佰贰拾元整(￥：元)给乙方
、甲方按以上付款条件向乙方付清所有款项后，乙方向甲方正式移交电梯设备、随机文件及有关检验证明。
五、交货期：
.交货时间：甲方确认相关技术资料并按合同付款的，乙方收定金后(45天)内向甲方交付货物。
.在下列情况下，交货期顺延：
、乙方发出通知要求客户确认交货期,甲方不能予以确认的
、甲方未按本合同第条款规定履行付款义务。
六、交货方式：
、乙方应当按期交货，甲方应当按期办理提货。提货的方式是：/港口： 汽运
、货到工地后乙方妥善保管好货物。相关费用由乙方自行负责。
七、检验：
、双方在安装前另行约定开箱日期，并共同进行检验。
、在安装期货物的保管责任由乙方负责。
八、施工地点： xxx文化体育中心综合馆
九、安装工期：
、安装工期：甲方提供合格井道。安装工期自安装进场之日起30天内完工(不含政府主管部门验收时间)。
、施工期间如遇停电或其他甲方原因造成乙方停工的，完工期限顺延。
、甲方未按合同约定支付款项的，开工或完工期顺延。
、安装过程中发生的相应费用由乙方自行负责。
十、违约责任
、除不可抗力外，乙方逾期交货或甲方逾期付款应向对方支付违约金。违约金按合同总额每天万分之五计算。违约方付违约定金后，非违约方有权要求违约继续履行合同。
、乙方不能交货，须返还甲方已支付的货款，并按合同规定的金额向甲方支付违约金;甲方中途退货的，无权要求乙方返还定金。
、如甲方未按约定支付合同全部款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权归乙方，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。
、如甲方未按约定支付合同全部款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权归乙方，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。
如甲方在乙方未正式移交电梯设备前擅自使用电梯设备的，应承担由此产生的一切法律责任，并从实际使用之日起按每台300元/天向乙方支付电梯使用费。
十一、电梯的代保管
合同交货满后30天内，乙方免费为甲方存放本合同产品
十二、纠纷解决方式：
双方发生纠纷，应协商解决;协商不成，提交xxxxxx仲裁委员会仲裁解决。
十三、其他约定：
有关安装过程中甲乙双方的权利义务，详见《安装要求》。
十四、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，均具有同等法律效力。
十五、与本合同不可分割的附件
甲方：乙方：日期：
照明设备采购安装合同范本 第7篇
灯具安装及维护承包协议
甲方：
乙方： 甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：
一、店面情况
xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。
二、承包范围及方式：
1、店面样品灯具出样，提供午餐。
2、按灯具年安装及维修业务量承包，凭安装单及维修单，根据用户实际付款额累计，分级提成结算：
（1）低于60万（含60万），保底，按万/年结算；
（2）60～80万（含80万），提成8%，按业务量×8%/年结算；
（3）80～100万（含100万），提成9%，按业务量×9%/年结算；
（4）100万以上，提成10%，按业务量×10%/年结算。
3、承包期：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。
二、 甲方工作
1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；
2、负责物流管理，xxxx范围内提供三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；
3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；
4、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；
5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。
6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
三、 乙方工作
1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。
2、按时组织施工人员，明确工期安排，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。
3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。
4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。
8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。
四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
照明设备采购安装合同范本 第8篇
甲方(需方)：
乙方(供方)：
为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《^v^合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方 工程灯具加工订货一事委托给乙方完成。甲方委托乙方加工灯具的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等应严格按照施工图纸及验收规范制作。灯具规格、型号、电压等级、单价详见下表：
注：1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。
2、乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产。
3、本合同灯具指定为“ ”品牌产品，均包含节能灯管、节能灯泡。
第二条 产品包装规格 灯具出厂时，附产品合格证及检测报告。
第三条 验收方法 监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。
第四条 货款、费用等付款及结算办法 乙方灯具送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。
第五条交货规定
交货方式： 汽运到施工现场 交货地点： 交货日期： 20xx年 月 日开始供货，保证工程进度需要。 运输费： 乙方承担
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，因灯具数量较多只能抽验。在使用中，如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 经济责任
(一)甲方责任
1、甲方如果中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。
2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。
(二)乙方责任
1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 5 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 20 %的违约金。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 5 %的违约金。
4、灯具在正常使用中，确因灯具自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第八条 质量标准：
1、乙方所供的灯具质量必须符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。
2、各型灯具的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“ccc”认证标志和认证证书复印件。
3、灯具的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。
4、灯具板面和支吊架，应具有足够的强度。灯具板面应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
第九条 产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。
第十条 甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额 10 %的补偿金。
第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条 甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条 保修期：乙方供应的所有灯具保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后 两 年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方灯具自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。
第十五条 本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。第十六条 纠纷的处理
本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向xxxxxx人民法院起诉。
第十七条 本合同共一式 六 份，由甲方执 四 份，乙方执 二 份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第9篇
需方(甲方)：___
供方(乙方)：___
根据《^v^合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同
一、工程项目
1、工程名称：___
2、交货及安装工程地点：___
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币：___
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金。
四、供货及安装：___
1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
五、维修保养
本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
六、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
八、其他约定事项：___无。
供方(章)
单位地址：___
法定代表人：___
电话：___
传真：___
开户银行：___
账号：___
___年___月___日需方
需方(章)
单位地址：___
法定代表人：___
电话：___
传真：___
开户银行：___
账号：___
___年___月___日
照明设备采购安装合同范本 第10篇
委托方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况
本工程是指： 项目 电梯安装工程。
甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
工程地点： 项目内 。
第二条、承包方式及承包范围：
承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、 等进行大包干施工。
具体的承包范围如下：
本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
本工程的施工应符合以下的质量标准：
《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期
按以下第 种方式确定工期：
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电x后，乙方应在甲方通知进场安装之日起 天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款
本工程的大包干总价(含税)为：
合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费 等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电x(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。
本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式
付款方式：甲方以 现金/支票/转账 方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：
开户银行：
银行帐号：
本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥ 元(人民币 元)，于 支付。
除预付款外，其他款项按以下第 种方式支付：
a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥ 元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥ 元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由 出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任
甲方任命 为甲方代表。
甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
按当地建委及劳动安全^v^门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第八条、乙方责任
乙方任命 为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。
井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
负责吊装及搭棚工作。
负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。
遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第九条、材料设备供应
本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：
乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收
隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式 四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
如果在验收中产生纠纷，由xxx的产品技术质量监督检查机关核验为准。
在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算
工程竣工备案之日起 天内，乙方应提交以下结算资料：
工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
现场签证单一份(原件、独立编号装订);
合同书一份(复印件);
施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
备案表
工程竣工结算资料的内容必须完整、准确，若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。
双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后 个工作天内，由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。
在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工，或出现偷工减料的情况，则视乙方违约，甲方有权对上述工程项目不予结算，由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。
第十二条、工程保修
本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起 年。
在保修期内，凡出现质量问题，乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准，按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修，甲方需承担零部件费用。
在保修期内，若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的，则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修，所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除，若不足以扣除的，甲方有权向乙方追偿。
乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后，双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训 六 名电梯维修人员。在合同保修期届满后，乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。
第十三条、违约责任
甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。
乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。
乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：
“行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;
“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。
在甲方根据本合同的约定解除合同后，乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外，还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作，包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作，同时：
若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的，则双方按该部分工作成果进行结算，乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。
若甲方不需要乙方已完成的工作成果的，则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。
若乙方逾期向甲方退回上述款项的，每逾期一天，须向甲方支付相当于该部分款项的的违约金。
乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
第十四条、不可抗力
在合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地x的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
第十五条、争议及解决
本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条、合同生效
本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力，本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。
第十七条、联系方式
照明设备采购安装合同范本 第11篇
甲方：__________
乙方：__________
由于甲方投资建设的项目所需，甲乙双方就项目产品买卖及安装，按照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，为明确双方在履行合同过程中双方的权利、义务，经协调一致，订立以下合同条款，以资双方共同遵守。
一、保证和承诺
1、甲方的保证和承诺
(1)、甲方系依法设立和存续、信誉良好的公司;
(2)、甲方为本合同的签署和履行取得了必要的授权和批准;
(3)、甲方提供的与本合同有关的任何文件或信息真实、完整和准确，不存在任何虚假、遗漏和误导;
(4)、甲方具有充分的、来x合法的资金，能够及时全面地履行其在本合同项下的付款义务。
(5)、甲方对本合同条文之含义完全了解，不存在误解，自愿签署本合同。
2、乙方的保证和承诺
(1)、乙方系依法设立和存续、信誉良好的公司;
(2)、乙方为本合同的签署和履行取得了必要的授权和批准;
(3)、乙方提供的与本合同有关的任何文件或信息真实、完整和准确，不存在任何虚假、遗漏和误导;
(4)、乙方有(能够生产或有权出售等)充分的、来x合法的资x，能够及时完整地履行其在本合同项下的产品(商品)交付义务。
(5)、乙方应保证买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，应当对甲方予以赔偿并承担合同总价30%的违约金。
(6)、乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
(7)、乙方对本合同条文之含义完全了解，不存在误解，自愿签署本合同。
二、产品清单
1、产品名称、种类、规格、单位、数量如下表所示：
2、最终合同总价仍需扣除优惠的合同金额;
3、乙方确认自身合法拥有产品品牌或属于合法授权经销商。
三、质量标准
产品质量、安装质量应同时满足下列标准：
1、合同、附件、补充协议;
2、产品样本;
3、甲方、设计方要求，包括图纸、设计要求等;甲方要求：等;施工范围：等;施工要求：等;
4、产品质量及安装质量，按照国家、地方、行业标准及乙方企业标准;
5、乙方承诺，包括报价单、投标文件、合同谈判及履行过程中承诺。
乙方确认已实地勘察过项目现场，保证产品规格、性能等符合现场景甲方要求。上述要求不一致的，按照甲方最新要求为准，甲方无最新要求的，按合同规定和较高的标准执行。
四、合同总价
合同总价：。
1、双方协议协议选择下列第种方式结算：
(1)、固定总价,不因任何因素而调整。
(2)、固定单价、总价包干。
甲方可根据使用功能需求或者现场情况变更所需产品数量及种类、安装要求;在第三次付款时根据产品单价、安装单价按实结算。
2、价格包括：材料成本(包括采保费及损耗)、人工费、运输费、装卸费、安装费、培训费、保质期保养维修费、进出口费用、机械使用费、调试费、施工管理费、利润、税费、施工技术措施费和施工组织措施费(包括安全文明施工费、临时设施费、特殊环境施工作业增加费、二次搬运费、成品半成品保护费等)、保险费、二次进退场费、竣工验收费、施工人员保险费、政府相关部门竣工验收费、所有人工的劳动保护及养老保险费等所有可预测、可认知的风险、因素。
3、工程中途停建、缓建或有变更，甲方可视情况要求乙方延期履行合同或者按实结算工程款并且甲方不承担任何费用及责任。
4、乙方须于甲方每次付款前提供相应金额的甲方所在地税务部门认可的发票、账号、请款单，否则甲方有权迟延支付并不承担任何责任，但乙方仍需按时按质履行合同义务。乙方必须保证所提供的税务发票、账号、请款单的合法性、真实性和有效性，否则，乙方须承担相应的违约责任，并须向甲方支付相当于合同总价10%的违约金。
五、包装方式及包装品处理
1、一般约定：乙方必须根据产品的特点和需要对运输及成品采用行之有效的保护性包装，需适合长途运输，防潮、防湿、防损、防锈、防震及防止其它损坏的必要保护措施，
从而保证产品能够经受多次搬运、装卸和长途运输而不被损伤、破坏，以保证产品在到达甲方指定地点落地后完好无损。产品未使用前，需保存在原来的包装内或有其他覆盖物保护。在产品未验收前，由于乙方采用不恰当的保护措施或由于包装不良而造成的损坏或任何费用由乙方承担。
2、内包装：乙方需提供产品的内包装方式，以适应甲方的保管和搬运需要。
3、产品包装物归甲方所有。
4、装运清单随产品发送，内容包括装运产品名称/型号/数量/装箱人/装箱日期等，同时提供产品合格证明(应当每份产品及全部产品各提供一份合格证明)、出厂证明、进出口单据等。
5、乙方按合同规定的交货时间通知甲方，如因甲方原因无法交货或者安装，乙方免费为甲方存储产品。
六、交货方式
1、交货时间要求：__________
2、交货地点要求：__________
3、安装时间要求：__________
七、甲乙双方责任
1、甲方责任：
(1)、甲方委派电话：为甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。有关产品要求及设计变更等方面的指令、通知、签证、工程联系单等，以甲方代表签章后方有效，并视其为甲方有效意见表达。甲方下达的上述文件由甲方代表本人签章后，以书面形式下达乙方，乙方代表在签收后即行生效。确有必要，甲方代表发出口头指令，并在24小时内予以书面确认，乙方代表应予以执行。如甲方代表24小时内不能予以书面确认的，乙方应于甲方代表下达口头指令后三天内提出书面确认请求。
(2)、乙方应当在合同签订时提供书面形式的安装具体要求，甲方应当据此全面履行合同，需要乙方施工的部位，甲方应组织相关工种完成该作业面。
(3)、及时协助乙方做好有关资料保存。
(4)、督促乙方做好安全管理，文明施工。
(5)、向乙方提供堆场、道路、垂直运输设备等现场设施。
(6)、甲方应为乙方提供产品及施工工具的存放地，布置临时设施的场地和临时用水水x、临时用电电x。
(7)、按时付款。
(8)、及时验收货物。
2、乙方责任：
(1)、乙方委派电话：为乙方负责人，该负责人有与工程项目相适用的资质证书，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。无乙方代表签章的来自乙方的书面文件甲方均不予承认，所涉及的合同价款或费用也概不予支付。若乙方代表易人，须提前七天以书面形式通知甲方并经书面认可，其后任必须承担前任应负的责任。
(2)、全面履行合同，按要求交付符合合同要求的产品，并转移产品所有权;组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、工期的合同要求，确保正常施工，并对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。
(3)、服从甲方、监理、总包方的指挥和管理，服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)、负责一切施工测量、放线、绳盒、钢架等及提供甲方足够之测量器材作查核之用。
(5)、负责施工机具、设备和人员调配、施工竣工图纸，乙方保证进场的机具能满足施工和甲方、总包管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方、总包管理的要求。
(6)、全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。
(7)、工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(8)、加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施，绝对不允许在施工现场住宿。文明施工维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。
(9)、乙方应当保证其施工作业人员均具有相应岗位要求的资质证书或上岗证书，乙方应当给其所有工作人员进行安全施工有关教育，不得违背安全操作规程进行作业和工作，
乙方应为其在本工程处的所有工作人员购买社保、类似保险，未购买保险者不得进行工作或作业，否则由此所产生的民事法律责任、行政法律责任、刑事法律责任均由乙方承担。乙方应当为其设备或财产购买足额保险，否则发生毁损时，责任由乙方自负。
(10)、因乙方原因造成的工程质量事故或者工程质量缺陷，乙方必须无条件按甲方和双方合同的要求返工至合格，并承担其费用，乙方违约的应当承担违约责任。乙方拒绝返工或者维修等要求的，甲方可终止合同并要求乙方承担条的违约责任。
(11)、安装完成后交付甲方验收合格之前，乙方负责已完工工程及设备材料的成品保护工作。
(12)、安装完成后，乙方应向甲方递交完善的竣工资料和结算书(一式四份)，甲方收到后30天内完成工程结算。在结算时甲方再次检查乙方所提交的结算资料，如乙方提交的结算资料尚有不完善的地方，乙方须积极配合办理及完善相关资料并提交给甲方，否则，延期结算责任由乙方承担。
(13)、保证第三人不向甲方主张权利，包括但不限于保证产品非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的知识产权等。
八、验收
1、验收申请：乙方应当合理安排送货进场时间、安装时间，保证所有产品能够在同一时间点安装完成，并在安装完成后立即提交验收申请(由于乙方未能在同一时间点安装完成导致验收单位无法及时安排人员验收的，甲方不承担责任并且付款顺延，但甲方原因导致除外);
2、验收标准：与第二条质量标准相同;
3、验收单位：甲方、监理、设计公司等，政府部门如有要求还需通过政府相关部门验收;
4、验收期限：甲方、监理、设计公司等应当在收到申请之日起7日内验收，政府部门验收的，甲方应当在合理期限内申请验收;
5、验收异议：甲方在验收中如发现有产品第二次使用、少于订购数量、产品型号错误的、或有任何产品损失等违约情形，应当在验收产品后日内向乙方提出异议;在异议期间，甲方有权拒付款项而不承担任何责任。
6、乙方对异议处理：乙方应当在接到甲方异议后日内提交处理意见并在甲方指定时间内提供正确合格的产品及安装服务，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
7、对质量认定不一致：甲方可单方面委托拥有鉴定资质的第三方鉴定机构鉴定，鉴定拥有质量问题的，鉴定费由乙方承担，并由乙方承担违约责任;无质量问题，鉴定费由甲方承担。
8、风险转移：产品损失、损害风险以及所有权在所有产品验收合格后转移，全部产品验收合格前的一切风险及费用由乙方承担。
九、付款日期及结算方式
1、合同签订后支付合同总价即__________元，大写__________;
2、货到现场后支付合同总价即__________元，大写__________;
3、验收合格后支付合同总价即__________元，大写__________;
4、质保期满后支付合同总价即__________元，大写__________。
十、运输及保险
费用：由乙方负责运输并承担运输费用、至产品验收合格前的保险费用;
十一、违约责任
1、甲方擅自终止合同的，应当承担合同总价20%的违约金。
2、乙方擅自终止合同、拒绝履行合同或无法履行本合同等情况下，应承担合同总价20%的违约金。
3、甲方逾期付款应当承担逾期金额每天的违约金。
4、乙方如逾期交货或交货不足数量者或逾期安装完成时，乙方应承担逾期部分每天的违约金，逾期部分影响整体效果或使用的，乙方应当承担合同总价1%每天的违约金(与1%不能同时适用)。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将合同的权利与义务转包给第三方。乙方在来往文件、合同中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。虽然乙方在文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。乙方擅自转包、分包、委托加工的，甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总价30%的违约金。
6、乙方如有下列违约情形时，甲方有权拒绝付款、终止合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。如甲方已付款，乙方应在接到甲方通知之日起3天内将该款项退回甲方。
(1)、产品不合规格型号错误、质量不符合要求、霉烂、在产品保质期内褪色变形;
(2)、安装质量不符合要求;
(3)、属于第二次使用;
(4)、产品如有纹路，纹路无法对接;
(5)、发生安全事故或工程质量事故、缺陷;
(6)、其他违约情形。
7、违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当同时赔偿相当于甲方损失的违约金。以合同总价百分比约定违约金的，如合同总价为暂定合同总价，按照暂定合同总价执行。
8、终止合同后的处理：
在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分产品应负的产品质量责任。
若本合同如前所述终止的，乙方不能把任何材料、机械、工具等物品迁离工地。甲方可雇用及支付其他单位去执行和完成本工程，该单位要出入工地，并可免费使用乙方提供的场地，供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和物料，并可以购买执行和完成本工程所需的所有物料。
十二、质保/保养
1、质保期：供
2、质保/保养单位：乙方(联系人：__________电话__________)、产品品牌授权单位(联系人：__________电话__________)、均应当向甲方提供质保/保养服务(乙方不得以授权代理期限过期等理由对抗甲方提供服务的合理要求，否则应当承担合同总价3%每次的违约金)。
3、质保/保养服务：保质期内，属产品质量、安装质量问题的，由质保/保养单位免费维修或更换。质保/保养单位应在收到甲方、物业、小业主通知后48小时内上门维修，并在3日内(或甲方认定的合理期限内)及时完成维修或更换，如质保/保养单位未能完成保修义务的，甲方有权自行维修或更换，甲方可在乙方的质保金中双倍扣减维修所发生的费用或向乙方追索。
4、在质保期内，如因甲方、物业、小业主保管或使用不当而产生的质量问题质保/保养单位也可负责维修，但甲方需支付质保/保养单位成本费。
5、超出质保期的，如出现产品质量问题，质保/保养单位并不免除提供相应的保修义务，只收取成本费。
十三、不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
3、不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地x的有关机构证明并取得对方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
5、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
6、由于乙方迟延履行后发生不可抗力的，不免除乙方违约责任。
十四、纠纷解决方式
在本合同的履行过程中发生的争议，均适用^v^法律，由双方协商解决;协商后仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：
1、提交上海仲裁委员会仲裁;
2、依法向甲方所在地人民法院起诉。败诉方应当承担胜诉方诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等费用。
十五、文件送达
双方文件的送达地址以本合同上注明的地址为准，本合同上注明的双方联系地址、电子邮箱地址、传真号码，均可作为双方往来文件的有效接收方式，任何一个通讯方式发生变更的，需书面通知对方，否则仍视为有效地址。
十六、合同份数及效力
1、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。
2、双方在本合同签字之日起以往的一切与本合同有抵触的函电和文件随之失效。
3、本合同在履行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
十七、其他
甲方：__________乙方：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
授权代表人：__________授权代表人：__________
联系地址：__________联系地址：__________
邮箱：__________邮箱：__________
传真号码：__________传真号码：__________
开户银行及帐号：__________开户银行及帐号：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
照明设备采购安装合同范本 第12篇
甲方(采购方)：
乙方(供货安装方)：
根据《^v^合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况(详见报价表)：
2、 安装工程概况：
工程地点：
开工日期：XX年 月 日
竣工日期：XX年 月 日
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式：
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款 ;
2、本合同工程总价款为人民币¥ 元(大写： 圆整 )
3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥ 元;
大写： 圆整(计工程总价款的30%);
4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签后支付乙方二期工程款人民币
￥ 元，大写： 圆(计工程总价款的60%);
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。
6、以上价款不含小x物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条 双方责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责空调内外机电x的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
照明设备采购安装合同范本 第13篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。
注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准
应符合 国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收
1.甲方提前 日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至 。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。
4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;
2、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向xxxxxx人民法院起诉。
第九条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;
4、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第14篇
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装，合同的总金额万元(含安全措施费)。
二、付款方式：甲方根据乙方的实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的40%，余款60%在验收合格后一次性付清。
三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。
四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第15篇
一、双方当事人
需方：__________(以下简称甲方)
供方：__________(以下简称乙方)
二、付款方式：
1、合同签订之日，需方须将合同总金额的_____%——人民币 (￥__________元)支付给供方作为订金。
2、供方将货物送到时，需方将合同总金额的_____%——人民币 (￥__________元)支付给供方。
三、需方须以现金或转账支票支付供方的货款。
四、供货时间及付款要求：
1、在正常情况下——人力不可抗拒的因素所造成的影响除外(例如：以中央电视台天气预报或新闻联播为依据，因台风、暴风雨雪、大雾导致高速公路封闭，按封闭时间顺延)，供方确保在需方的订金到位后 天内将所订货物全部交付给需方。
2、供方将所订货物送到需方指定地点：外面，由供方与需方双方的指定人员一起在楼体外面清点所送货物的数量，并凭所签合同上的各货物单价核算出总价。核对无误后，需方现场人员将合同总金额 的货款——人民币 (￥__________元)以现金或支票在现场支付给供方，需方才可将供方所送货物办理入库手续。不论需方因何种原因而导致货款不能及时支付，供方将货物拉回，并且不再提供下次的送货服务。
3、需方每次所开出的转账支票必须符合如下条件：
a、每张支票都是需方自己公司在同一账号的转账支票。
b、每张支票都是能由供方在当天到银行存入的转账支票。 否则供方有权拒收需方支票和拒绝付货给需方。
4、如因需方货款支付不及时，导致供方停止向需方供货，所造成的一切损失均由需方负责。
五、退换货标准：供方所供货物，如无质量问题，供方一概不接受需方退换货的请求。
六、运费承担：由供方承担。
七、违约责任：由违约方向守约方赔偿合同总金额的____% 作为违约赔款。
八、供方向需方承诺：所售货物，自销售之日起，灯具的照明功能保用 月、电器的照明功能保用 月、光x保用 _____月。出现质量问题，供方在接到质量投诉后2小时内赶到现场，负责查明原因，并提出解决方案，并严格按照质量承诺的内容兑现。
九、解决合同纠纷方式：协商解决，如协商未果，可诉诸供法律机关解决。
十、其它约定事宜 _________________________。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第16篇
_公司与____公司双方经友好协商达成以下协议：
现决定由____公司班组执行安装：合同号_____的______工地电梯安装工程，安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台， 层 站 台，工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日，工程安装费共计 元，(电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%)。
公司任命 为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到：
1. 班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。
2. 在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程 施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。
3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。
4. 施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。
5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7. 此文件一式二份，双方公司各执一份。
甲方： 乙方：
2. 基本参数
载重量：_kg
额定速度：
停层站数：3层3站3门，3层4站4门各1台
提升高度：以现在实有尺寸为准
井道尺寸：以现在实有尺寸为准
底坑深度：以现在实有尺寸为准
顶层尺寸：以现在实有尺寸为准
轿厢尺寸：按标准尺寸(宽_mmx深2100mmx高2200mm)
开门尺寸：1600mmx2100 mm
门开方式：旁开
3. 电梯主要部件配置
电梯主要部件配置及型号规格按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准;
曳引机:
驱动方式：交流变频变压调速、闭环矢量控制
控制系统：模块化全电脑控制系统，变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。
门机采用无连杆设计，永磁同步无齿轮电机直接驱动门机
变频器：针对电梯控制专用变频模块设计
4. 装饰要求
厅门装饰：钢板喷塑，线绿色
门套装饰：钢板喷塑，线绿色，小门套(宽度60mm)
桥厢装饰：
轿壁：钢板喷塑，线绿色
轿门：钢板喷塑，线绿色
轿门安全系统：安全触板保护
天花板: 豪华型不锈钢
地板：花纹钢板
地坎：硬质铝合金型材
通风：轴流静音风机
轿厢照明：手动/自动开关节能型照明
信号操作装置：
轿厢信号装置：不锈钢面板，数码楼层指示，带方向灯
操作盘按钮: 微触金属按钮带光亮显示
门厅楼操作装置:数码楼层指示，方向灯
电梯门口包边：
的铁板厚度为5mm，阴面与电梯门套边沿连接，阳面的宽度为400mm
表面油漆颜色与电梯颜色一致
5. 标准功能配置
以国家标准gb7588-_ 所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。
6. 品牌要求
控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。
主要部件要求选用知名品牌。
电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。
7. 质量保证
选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足国家和本地政府部门的要求及本协议书的要求。
整个工程符合国家有关规范，达到最佳运行状态。质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题必须免费包修、包换、包保养。质保期满后为电梯的维修保养提供技术支持与指导
服务承诺：电梯维护24小时服务。
8. 技术服务
技术资料：除相关政府主管部门所需的资料以外，至少给甲方存档备案要2套，资料内容至少但不限于：
产品合格证
设备配置清单
电梯安装、操作及维护说明书
电梯测试记录报告
电梯质检部门检测报告
设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图
其它资料
安装调试：
合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工，30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。
安装前需要对旧电梯进行拆除，并按新电梯的安装要求，对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理，该前置工程的具体时间由乙方具体掌握，并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。
安装、调试完成后，乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法，并进行详细的操作培训直至熟练。
四、 双方责任：
1. 甲方责任：
负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
工程所需的水、电供应由甲方负责安装。
2. 乙方责任：
乙方在签协议之前，必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。
乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求，如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。
乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后，清理所有施工现场的垃圾及施工材料。
乙方负责设备运输，确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。
乙方所有设备及材料在运输、搬运、装卸及安装过程中，造成甲方损失的，应免费修复或更新，并赔偿损失;
乙方全面负责协调地方相关部门的关系，办理相关手续，自行承担相关费用。
五、 验收
1. 电梯设备安装调试完毕，乙方进行自检，自检合格后，报送电梯质检部门检测、验收，验收合格并取得质量技术监督部门使用许可证，作为产品的最终认可;
2. 安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验，取得电梯使用证，并符合本技术协议中的条款及国家标准，方可交付使用。
3. 验收依据：
合同文本和本技术协议书;
国家和本地政府的相应的标准、规范;
4. 以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。
六、 其它：
本协议书是原合同的附件，一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲 方： 乙方：
代 表： 代 表：
经办人： 施工责任人：
签约日期： 签约日期：
照明设备采购安装合同范本 第17篇
签订地点：___
发包方：___(以下简称^v^甲方^v^)
承包方：___(以下简称^v^乙方^v^)
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就___订立此合同，以资共同遵守。
一、合同内容的金额：
___。
二、交货时间、地点、方式：___
交货安装地点为：___
三、付款方式：___
1、合同签订后
2、月天内付款
3、工程全部完工后
四、工程要求
工程质保期：___(从工程完工开始算)不扣质保金。
五、验收
1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;
2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、乙方应履行的责任
1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量;
2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;
3、工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。
七、甲方应履行责任
1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失;
2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;
3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;
4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。
5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。
八、违约责任
违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。
九、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、产品所有权
甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。
十一、合同附件
经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处，以本附件为准);甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书;合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。
十二、争议解决
本合同未作规定的，按照《^v^合同法》的规定执行;如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。
十三、合同生效
1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效;
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：___乙方：___
代表人：___代表人：___电话号码：___电话号码：___
日期：___日期：___
照明设备采购安装合同范本 第18篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据^v^经济合同法平等互利、协商一致、诚实信用的原则，以友好协商共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：
一、工程概况
1、工程名称：水岸新城
2、工程地点：湖北荆门
二、工程内容
1、乙方按甲方签字确认的电、扶梯图纸的工作范围完成该项目设备的制造、安装及调试。
2、电、扶梯电x：甲方将进线电x送至电x的控制箱内，乙方负责电x控制箱至设备段的.电x的材料及安装、连接。
3、本合同不含土建、建筑装饰及强电施工等方面的工作内容。
三、工程工期
1、工期为 个日历天，以不影响甲方工程期为准。
2、在履约过程中，由于人力不可抗拒的原因造成的工期延误，经甲乙双方签字认可顺延工期。
3、如因工程设计变更、施工范围变化影响工期的，则工期顺延。
四、承包方式及工程造价
单位：人民币 万元
1、本工程属于交钥匙工程。
2、双方认定，工程承包总价为人民币壹仟壹佰贰拾万元整(￥1120万元整)。其中设备款为：人民币柒佰陆拾万元整(￥760万元整)， 安装款为： 叁佰陆拾万元整(￥360万元整)。总价款包含设备款、工程安装维保款、运输款、及技监局的验收费用，但不包含总承包单位向乙方收取的施工配合费。
3、双台电梯必须为并联电梯(联动电梯)。
五、合同款支付：
1、合同签订后一周内，甲方支付合同总价的 5 %预付款(￥56万元整)给乙方作为设备定金;
2、乙方电、扶梯制造完毕前通知甲方，甲方收到正式通知后一周内支付合同总价的 80%(￥ 896万元整)付给乙方，款到后甲方45日内发货;
3、乙方所有电梯经当地特种设备监督检验部门验收合格后一周内，甲方扣除质保金后一次性付清剩余款项给乙方。
4、预留质保金10万元，质保期(壹年)满后7日内支付给乙方。
六、包装物材料和费用
仅限乙方标准包装(免费)，特殊要求除外
七、土建工程与生产周期的约定
1、乙方在本合同签订3日内提供《电、扶梯土建总体布置图》给甲方，以便甲方施工用。
2、乙方在收到甲方定金和甲方确认的《电、扶梯土建总体布置图》后，乙方组织正式生产。
3、甲方在乙方电、扶梯发货前必须保证电、扶梯土建适于设备安装条件。
4、货到现场后，甲方负责安排好电梯设备库房。由乙方负责卸车和保管，卸车费和保管费由乙方承担。若货到工地由于甲方原因导致产品不能安装，乙方卸货后甲方需做好安全防护措施，妥善保管。
5、乙方在对电、扶梯井道、厅门、底坑和机房等作初步勘测后，发现不符合电梯安装条件的，甲方须配合乙方所提供的图纸进行整改。
6、因不可抗力的自然灾害而被迫停工时，施工期顺延。
八、产品质量保证
1、乙方保证所提供的产品均为全新未使用过的且符合本合同约定的技术规格。从安装完毕验收合格起12个月内或乙方发货之日起18个月，以优先到期为准是有效的产品质量保证。(严格按照国家标准执行)。
2、甲方收到乙方安装验收移交的合格产品后，必须妥善保管和按规范操作，因甲方使用和保管不当而损坏的，由甲方承担保管和使用不当所发生的质量责任。
3、乙方产品在质保期内出现产品质量问题，由乙方负责免费维修和更换零部件。如因甲方使用不当或人为原因而造成电、扶梯设备损坏，乙方可免费修理，损坏部分的零部件材料费由甲方承担。
九、运输费
乙方承担设备从生产工厂至本合同电、扶梯安装现场的运输保险和装卸费用。
十、安装责任
1、乙方负责自经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起12个月或甲方发运后18个月，以先到期为准，严格按照国家标准进行产品质保。若乙方发出报检通知后一周内，由于甲方原因不能报检的，一个月以后乙方将直接进入正常维护保养期。
2、本合同电、扶梯设备非乙方直接安装的，则乙方不负责维护保养工作，也不承担相关费用，更不承担因非乙方安装调试而引起的质量事故等责任。
3、免费维护保养期间，未经乙方同意，而有第三方介入维修保养的，乙方将自动结束免费维护保养工作，不再另行书面通知。
十一、验收单位及费用
1、甲乙双方均认定当地特种设备监督检验部门为本电、扶梯的验收单位。乙方安装工作结束后由甲方配合乙方报检，经当地特种设备监督检验部门验收电、扶梯的一切费用由乙方承担。
2、电、扶梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格且乙方未正式移交时，根据法律的规定，甲方不可擅自使用电梯设备，否则由此产生的一切后果由甲方自行承担。
3、甲乙双方必须配合当地特种设备监督检验部门验收并签字确认。
十二、土建工程与售前服务
电、扶梯底坑、井道、厅门和机房的预留预埋由甲方负责并承担费用，若甲方需要指导时乙方免费提供相应咨询服务。
十三、安装完毕验收合格后电梯移交
电、扶梯经当地特种设备监督检验部门验收合格，并收到本合同约定的全部款项后7日内，乙方将单据、凭证、技术资料和证明文件正式移交甲方。同时，甲方应在^v^客户接收电梯确认单及单据、凭证、技术资料和证明文件移交清单^v^上签字盖章确认。
十四、技术情报和资料的保密
甲方不得将乙方提供的任何技术资料向第三方出示、出借或转让等。
十五、争议和纠纷的解决方法
1、电扶、梯安装工程技术若出现争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成时，由特种设备监督检验所裁定，甲乙双方必须无条件接受裁定结果。
2、合同在履行中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，向乙方所在地人民法院起诉，甲乙双方均认同本合同为解决纠纷和争议的唯一依据。
十六、特别约定
1. 政府部门质量技术监督部门收取的开工费、验收费等费用由乙方承担并缴纳。
2. 电、扶梯制造完毕乙方发出《付款提货通知函》给甲方，如甲方从乙方发出《付款提货通知函》之日起算1个月内未付按合同规定足额付款的，乙方免费保管1个月，如甲方超过3个月仍未付款提货的，视为甲方自动放弃电扶梯全部定购权，同时乙方有权对电、扶梯进行另行处理而无需通知甲方。
3、在本合同约定的免费维保期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下来的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电、扶梯印刷电路板的更换必须以旧换新。
4、乙方按本合同约定的规格参数制造的扶梯，安装后如甲方自行对扶梯外表进行装饰装修而引起的一切费用概由甲方承担，甲方在装饰装修扶梯过程中不得对扶梯的性能和结构改变或破坏，否则乙方不承担由此引起的安全等责任和质量责任。
5、如甲方未在电、扶梯免费维保期满前1个月内与乙方另行签订维保合同、支付维保费用给乙方的,乙方不承担质保期满后的任何责任。
十七、违约责任
本合同一旦签订，甲方确认后乙方立即生产电梯，如甲乙双方任何一方无论以任何理由废除合同均视为违约，由违约方承担违约责任并偿付本合同总金额30%的违约金给对方，除此之外，如甲方违约则乙方不退还甲方已付的定金，如乙方违约则由乙方向甲方双倍偿还定金。由于电、扶梯为定制的专用产品，故当甲方违约而依此合同甲方应付的违约金和定金不足弥补乙方损失的，甲方还应向乙方承担赔偿责任。
十八、其它事项
甲方负责及承担的费用
1、 甲方应提供正确、标准的电梯进道，包括厅门、机房预留孔。各部分尺寸应符合乙方提供的土建图要求，如有偏差，甲方应负责整改。
2、 甲方应提供机房照明、通风或空调、消防设施，符合乙方要求的装吊主机、控制屏的吊钩，及机房警告警示牌。
3、 甲方提供三相五线动力电x及单相照明电x至机房配电箱，其电压、电x容量、配电箱须符合乙方要求及有关国家规范。消防梯应设置独立电x。安装期间，甲方还应提供临时照明电和足够的临时独立电x至机房，供安装调试使用。
4、 甲方应提供适当面积及安全的临时用房，以供材料及工具存储和安装人员作息，并提供临时用水用电。
5、甲方应负责清理电、扶梯机房、井道、底坑及厅门外的杂物，各门厅口装设可靠的安全防护栏，保证井道内空气流畅。甲方应提供井道内及门厅外的防水措施，底坑应无积水。
6、电、扶梯安装完成后，甲方应负责相关孔洞的回填及修整。
7、电、扶梯安装完成后，甲方应负责对电梯机件的保护。
乙方负责及承担的费用
1、乙方应提供符合国家规范的井道照明装置及电x插座。
2、乙方应提供井道脚手架板、并负责脚手架的搭设、拆除和吊装。安装期间，乙方应负责安装机件的保护。
1、 货物运至工地后，乙方应负责开箱前货物整箱的安全保护工作。
2、 乙方应负责将电、扶梯设备运至甲方要求或甲乙双方认为工地合适置。
二十：本合同经甲乙双方代表签名且双方盖章立即发生法律效力，共肆份，甲方持贰份与乙方持贰份具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第19篇
甲方：___
乙方：___
xxxxxx第十八中学LED数码管亮化工程，未按照合同要求在20xx年2月10日前完成。现转包给乙方具体施工完善。经双方充分协商，本着互惠互利的原则，双方共同自愿签订如下条款：___
一，乙方确保2月22日之前安装、调试完毕，交付建设单位验收和使用。
二，结算方式：___
1，乙方安装LED灯，综合费用为每米4元。
2、乙方施工完毕，建设单位验收合格后，按实际安装工程量，一次性结清安装费给乙方。
3、乙方在施工过程中，人为损坏灯具及电器设备等，按价赔偿给甲方，造成后果一切由乙方负责。
4、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用，乙方自理。
三、乙方转包甲方本合同项下的业务，完全是合同关系，乙方自纠组织人员施工，负责给施工人员支付报酬等。乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。
四、违约责任
本合同甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方任何一方违约，罚款壹万元人民币。(任何一方违约，违约金从该方所得利润中扣除。)
五、本合同一式三份，甲、乙双方及见证人各持一份，三方签字盖章后生效。
六、帐清本合同无效。
甲方：___乙方：___
代表：___代表：___
___年___月___日
照明设备采购安装合同范本 第20篇
甲方：
乙方：
按政府的有关要求，甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任，经双方协商确定，共同遵守执行：
一、 工程项目名称及数量：
序号 工程名称内容 数量 单位 停层站数 功能 备注
1 安装新电梯 1 台 3层3站3门 客、货两用电梯
________
上述电梯工程包括：设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。
二、 组织领导：
1. 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2. 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、 技术要求：
1. 电梯制造安装标准符合：
《电梯制造与安装安全规范》(gb 7588-_)
《电梯安装验收规范》(gb 10060-93)
《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》(gb50182-93)
《电梯试验方法》(gb10059-97)
《电梯技术条件》(gb1058-97)
《电梯工程施工质量验收规范》(gb50310-_)
符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定，整机性能与可靠性达到一等品标准。
甲 方： 乙方：
代 表： 代 表：
经办人： 施工责任人：
签约日期： 签约日期：
照明设备采购安装合同范本 第21篇
需方(甲方)：______________________
供方(乙方)：______________________
根据《^v^合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同
一、工程项目
1、工程名称：______________________
2、交货及安装工程地点：______________________
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币：
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起3日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后3日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在某日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
六、维修保养
本路灯项目保修期为壹年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
七、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
发包人（公章）：______________________承包人（公章）：______________________
住所：______________________住所：______________________
法定代表人：______________________法定代表人：______________________
委托法定代表人：______________________委托法定代表人：______________________
电话：______________________电话：______________________
传真：______________________传真：______________________
日期：______________________日期：______________________
照明设备采购安装合同范本 第22篇
甲方：___
乙方：___
本着平等互利、协商一致的原则，根据《^v^合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行安装事宜，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守执行。
本工程合同总价款为：___人民币元(大写：___，如因现场情况发生变动或甲方原因需更改方案时，按实际变动金额双方进行协商调整。
1乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2乙方对本合同范围内的产品质量、施工质量以及产品的使用质量负全责，如出现因产品质量、施工质量不合格等原因致使产品在施工或使用过程中出现质量或安全事故(如产品或主体脱落等)，给甲方或其他人员造成直接损失或人身伤亡的，乙方出承担一切损失并进行修复至合格。
3乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和夜间施工等规定。若因施工方施工所发生的质量问题，引发作事故，如漏电、短路等，由施工方负责维修。
4施工中乙方未经设计及甲方同意不得擅自对本工程设计方案进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用由此导致甲方的一切损失，均由乙方承担，延误的工期不予顺延。
5乙方未施工规范施工，给物业与家方造成的损失，给物业与家方造成的损失，由乙方承担，如乙方通知过家方责任由家方负责。
6乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
7遵守国家及地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫及垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的干扰问题及周围单位的关系。
经甲方及监理验收合格后一次性付款。工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
本协议经双方签字后生效
本合同一式两份(施工方、业主方一份)
甲方：___乙方：___
代表：___代表：___
_____年____月____日
照明设备采购安装合同范本 第23篇
甲 方：
乙 方：
签订时间： 地 点：
甲、乙双方就甲方向乙方购买一台电梯事宜，本着平等自愿的原则，经过友好协商共同确定以下合同条款。
一、设备规格型号及价格
甲方根据项目需要，决定向乙方订购富佳恩科电梯一台。
1、 设备规格型号、数量及价格
2、此价格包括以下费用：
(1)包含安装费、运保费等;
(2)以上价格包含关税、增值税等;
(3)安装验收合格后免费维保24个月;
(4)以上价格含客梯装潢费用。
3、乙方要根据甲方要求定做货梯 轿厢尺寸且满足现有井道要求，货梯采用旁开门，门洞可开启宽度为大于等于米，门洞高度为米
二、合同生效
本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后，不得任意改动，如需更改须经双方协商同意，并另签订本合同的更改补充协议。
三、付款方式
1、甲方应以银行汇款方式向乙方账户直接汇款。
2、自合同签订后即确定甲方采购安装电梯需求，即日起乙方开始定做电梯，甲方支付乙方万元定金。签订之日起第26天开始交货，货到后付材料款的30%，安装完工后付协议价的70%，验收合格后正常运行15后付协议价的95%,余款作为保证金满一年后付清。
四、交货期限
1、合同签订后25天交货，交货以货物运到施工地为准。
2、如因甲方原因交货日期变更，甲方应在预定交货日期日提前2天通知乙方。
3、货到现场当日，双方共同对乙方交付货物数量初验签收，但不代表最终验收。但产品质量验收以当地电梯设备质量监督检验部门验收结论为准。
五、预计安装工期
1、由乙方负责电梯安装工作，双方预计材料进场后即日进场安装。
2、甲方配合乙方在安装前根据乙方的电梯图纸要求完成土建分项，乙方需派技术人员现场指导施工。由于乙方原因未能符合安装条件，由乙方自负后果。由于甲方未能按照要求施工，由甲方承担费用并相应顺延工期。
六、安装验收
1、乙方负责向当地主管部门申报验收，验收中如有整改项目，乙方整改合格后办理移交手续，并取得相关检测单位检测报告。
2、乙方所安装的电梯未经主管部门验收时，甲方不可自行使用。
3、电梯安装过程中及安装完毕因甲方管理不善或其他土建问题如井道进水、渗水等原因造成电梯部件损坏的，甲方应负责处理并由责任方承担电梯换件的费用损失。
4、经验收合格的电梯，乙方将电梯交付甲方使用，并同时办理移交手续。
七、产品质量保证
1、本合同的电梯产品符合国家GB7588《电梯制造与安装安全规范》中对产品质量的要求;按国家GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》及GB10060《电梯安装验收规范》标准安装。
2、产品质量保证期为验收之日起24个月.
3、产品运行后，因甲方使用或保管不当而导致产品损坏的，乙方可提供有偿服务。
4、急修：提供6小时紧急服务(含节假日)，即接到甲方急修信息后，6小时内到达现场迅速处理问题。
5、定期保养：质保期内每月进行一次维护保养，及时排除故障，进行必要的修理，由于维保不及时造成的后果乙方自负，维保期满后乙方需提供有偿维保服务，乙方不得以任何理由推脱。
6、每季度进行一次定期回访用户，收集使用反馈意见和质量跟踪服务。
八、甲方责任
1、提供符合要求的机房、井道、层站、底坑及安装调试的动力和照明电x并将(三相五线制380VA)接至机房并配电x箱(有电梯专用接地系统);按照国家规定提供施工期间必需的水、电和电梯部件的吊装以及土建部分的填塞、浇注和修改不符合图纸设计的土建部分。
2、负责施工现场的安全保卫工作，提供有防盗措施的库房和工具室。
3、负责验收的配合工作。
九、乙方责任
1、由乙方提供电梯设备，并负责电梯安装及质保期内服务工作。
2、在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测、确认施工条件和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期。
3、负责验收费用及办理有关验收手续。
4、提供电梯交付后的使用咨询服务及保质期内的售后服务。
5、提供曳引机用梁、井道永久性低压照明。
十、违约责任
1、甲方若未按照本合同^v^付款方式^v^中规定及时支付预付货款，则乙方交货期相应推迟。
2、乙方若未按照本合同规定延期交货,每延期一日20xx元/天向甲方支付违约金。
3、本产品为定做加工产品，非质量原因甲方不得拒收货物。
4、由于一方责任造成误工或当地主管部门验收滞后、延长，责任方以每天 500 元向守约方支付误工费。
6、甲乙双方中任何一方致使本合同不能履行的，责任方须向另一方偿付本合同货款30%的违约金。
十一、其它
1、不论何种情况，甲方在未付清本合同规定货款，产品的所有权及随机文件仍归乙方所有，甲方不可另行转让或处臵。
2因签约货品中有关主要部件需进口，故若出现如下情况，乙方不受交货期限约束：
1)有关地x发生自然灾害、战争、罢工等不可预见变故;2)有关地x的政策法令发生变更。
3本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同的，均按照《^v^合同法》办理，并需经过甲乙双方商定，双方签订《合同更改书》或《合同解除确认书》。
4本合同附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。除非本合同明确规定或经双方同意加以调整，合同产品的名称、技术规范和数量应与招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。 5双方发生争议时，协商解决，协商不成，提交人民法院解决。
6本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同样的法律效力。双方约定，本合同在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，至双方的义务履行完毕失效。双方对本合同项下的条款负有保密义务。
8、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。乙方所有文件需加盖公章签字方可生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
查看全文
false