变更协议书(15篇)

变更协议书(15篇)

在当今社会生活中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议是解决纠纷的保障。拟起协议来就毫无头绪？以下是小编收集整理的变更协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

变更协议书1

男方：，男，一九xx年xx月xx日出生，现住xxxxxx蛇口。

女方：，女，一九xx年xx月xx日出生，现住xxxxxx蛇口。

男女双方于x年xx月结婚，x年x月xx日生一女孩，取名。双方于x年x月x日在xxxxxx婚姻登记机关登记离婚，签订离婚协议书。婚生女孩由女方抚养，男方每月支付抚养费人民币x元。现因双方生活情况发生变化，双方就小孩抚养权问题达成如下协议：

婚生女孩从原来由女方抚养变更为由男方抚养。女方同意女儿随男方移民加拿大。

本协议经双方自愿签署，决不反悔。

男方：xx

女方：xx

x年xx月xx日

变更协议书2

1、乙方同意甲方工作需要,(工种)工作； 2、根据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为

3、乙方工作应达到标准。

甲方（公章） 乙方（签字或盖章）

法定代表人或主要负责人（签字或盖章）

签字日期 年 月 日 年 月 日

岗 位 变 更 协 议

1、乙方同意甲方工作需要,(工种)工作； 2、根据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 ；

3、乙方工作应达到标准。

甲方（公章） 乙方（签字或盖章）

法定代表人或主要负责人（签字或盖章）

签字日期 年 月 日 年 月 日

变更协议书3

原告：_____________________，女，1995年10月2日生，汉族，xxx人，住xxxxxx__________路__________号__________小区_____单元_____号。法定代理人(系原告生母)：__________________________，女，1969年_____月_____日生，汉族，xxx人，住址同上。

被告(系原告生父)：________________周__________，男，1963年_____月_____日生，汉族，xxx，__________公司职工，住xxxxxx__________路__________号__________小区_____单元_____号。

诉讼请求：________________

责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费20__元。

事实与理由：________________

原告系被告亲生女儿。20__年6月_____日，被告与原告之母因夫妻感情不和经xxxxxx人民法院判决离婚，原告由母亲抚养，被告每月支付抚养费800元。该抚养费在当时也仅够维持。

但随着近年物价的逐年增高，原告因上学及生活开支的需要，每月800元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限，一直未再婚，独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入，但基于与生母的关系恶化，拒不增加抚养费用。

为维护原告合法权益，特诉至人民法院，请求支持原告的诉讼请求!

此致

xxx人民法院

具状人：_____________________

代理人：__________________________

年_____月_____日

变更协议书4

签约双方为：

采购方： （以下简称甲方）

供 方： （以下简称乙方）

项 目：济宁xxx公安局天网工程

本协议于 年 月 日在 签署。

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与本协议双方于 年 月 日签订的济宁xxx公安局天网工程设备采购合同 (下称“原合同”)中的定义相同 。

鉴于：

（1）本协议双方为济宁xxx公安局天网工程设备采购，已签订了原合同。

（2）本协议双方设备变更，期望对原合同作一些修改。

因此，本协议双方意图以法律形式相互约束，特此同意如下：

1、本协议经双方友好协商同意，对原合同规定的合同总价减少人民币柒万肆仟伍佰贰拾伍元（￥:74525.00）， 即以合同总价人民币玖拾陆万玖仟伍佰柒拾伍元整（￥：969575.00）代替原合同总价人民币壹佰零肆万肆仟壹佰元整（￥：1044100.00）。

2、变更说明：甲方收到乙方产品后经检测，其中五台高清红外网络球机不符合约定的检验情况，存在一定的质量问题。按原合同第五条，存在质量问题的五台网络红外高清球机按原装配退还乙方。

3、结算方式及期限为：合同签订10工作日内，甲方向乙方以承兑汇票的方式首付合同货款的70%即￥730870元整，20__年9月30日前再以承兑汇票的方式付合同货款的25%即￥261025元整，其余5%即￥52205元整，作为质保金，待叁年质保期结束后于 年 月 日以承兑汇票方式付清。

4、除本协议中明确所作的修改外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议双方已责成其正式授权的代表签署本协议，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人签字： 代表人签字：

电话： 电话：

日期： 日期：

变更协议书5

原告：____________________，女，_____年____月____日生，汉族，xxx人，住xxxxxx__________路__________号__________小区_____单元_____号。

法定代理人(系原告生母)：_________________王__________，女，_____年____月____日生，汉族，xxx人，住址同上。

被告(系原告生父)：_________________周__________，男，_____年____月____日生，汉族，xxx，__________公司职工，住xxxxxx__________路__________号__________小区_____单元_____号。

诉讼请求：_________________

责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费__元。

事实与理由：_________________

原告系被告亲生女儿。_____年____月____日，被告与原告之母因夫妻感情不和经xxxxxx人民法院判决离婚，原告由母亲抚养，被告每月支付抚养费800元。该抚养费在当时也仅够维持。

但随着近年物价的逐年增高，原告因上学及生活开支的需要，每月800元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限，一直未再婚，独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入，但基于与生母的.关系恶化，拒不增加抚养费用。

为维护原告合法权益，特诉至人民法院，请求支持原告的诉讼请求!

此致

xxx人民法院

具状人：_________________

代理人：_______________

_____年____月____日

变更协议书6

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________有限公司

一、甲丙双方于年月日签订《________项目部劳务承包合同》，合同编号为：________________。由于甲乙两公司同为一个控制人，因管理需要，甲乙双方经与丙方协商，丙方同意甲乙双方的合同变更，同时解除与甲方的合同，甲方应履行的合同义务、责任、债权、债权变更为乙方履行，该合同的义务、责任、债权、债务，合同内容、合同价款均不改变(相关证照详见附件)，甲乙合同项下的所有权利、义务转至乙方名下。甲方同时承诺：日后如因此产生债务及各种纠纷，甲方均应对转移前、后的债权债务及纠纷负责彻底处理并对乙方的债务承担连带责任，于丙方无关。

二、本协议签订后原甲方银行帐号停止使用。

三、本协议签订后乙方公司的相关信息如下：

公司地址：________________

联系电话：________________

银行开户户名：________________

开户行：

银行帐号：________________

甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________丙方(盖章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________委托代理人：________________

变更协议书7

甲方(男方)：

身份证号：电话：

住所：

乙方(女方)：

身份证号：电话：

住所：

甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、被抚养人__，女，现年11岁，协议离婚时由女方抚养，后于20__年10月9日经过变更由男方抚养至今。

现依据《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第五条之规定，十周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;本协议在尊重甲乙双方及被抚养人意见的前提下达成如下协议。

二、双方协商同意自20__年1月1日起，女儿瞿雯随女方生活，其抚养权归女方。

三、被抚养人瞿婧雯的抚养费及支付方式

1 、抚养费：从20__年1月1日起由男方每月付给女方456_元作女儿____的抚养费(直至满十八岁周岁)。依据(青海省20__年城镇居民人均消费性支出：10955.46元/年)。

2 、十八周岁后如考入大学所产生的教育费、医药费、生活费，由男、女方负责(由女方垫付后，凭实际产生的发票双方各承担一半)。

3 、男方应于每月的1 - 5日前将女儿的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

四、探视权

1 、男方对孩子享有探望权。

2 、探望时间及方式：暑假或寒假(在不影响女儿生活、学习的情况下)

3 、探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

五、女儿从20__年至20__年12月31日一直由甲方抚养，产生抚养费10万元，已由甲方承担，再不追究乙方支付抚养费，但是如果乙方违反本协议约定或者将女儿送至甲方抚养，甲方不仅有权追偿20__年至20__年12月31日期间产生的10万抚养费，而且有权要求其支付后期的抚养及教育费。

六、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决,协商不成诉甲方法院解决。

七、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。

八、本协议自双方签字后生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

变更协议书8

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

工程名称： (与已签订的合同一致)

工程内容： (与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号：

(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议： 原因： (根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

变更协议书9

甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，同意对本合同作以下变更：

xxxxx

甲方：(盖章)_________

乙方：(签名)_________

法定代表人(或委托代理人)：_________

20xx年12月xx日

20xx年12月xx日

变更协议书10

甲方（企业）：_____

乙方（员工）：_______________ 部门：_______________

性别：__________ 出生年月：_______________

家庭地址：____________________________________

电话：____________________________________

甲乙双方在平等自愿、协商一致的前提下,对_____年_____月_____日签订的劳动合同书变更事项达成如下协议:

一、劳动合同变更内容:

1、____________________________________

2、____________________________________

3、____________________________________

二、本协议签订后,原劳动合同书仍继续履行,但变更条款按照本协议执行。

三、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力.

甲方(盖章) 乙方(签名)

代表(签名)

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

变更协议书11

甲方：

乙方：

丙方：

甲、乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上___年___月___日签订了____________。

现甲方已更名为丙方。为理顺甲、乙、丙三方之间的合同关系，经友好协商，特签订本协议书，具体内容如下：

1、甲方与乙方所签订的上述___份合同中甲、乙双方的责任、权利、义务不变。

2、甲方与乙方所签订的上述___份合同，三方同意合同中约定的甲方的责任、权利、义务全部由丙方承担。

3、本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议书自三方签字盖章起生效。

甲方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

乙方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

变更协议书12

__派出所：

我是__镇__村委会___号居民___，男，现年42岁，生于1965年6月20日，身份证号码：___________，因父亲(____)年事已高，户主要更改为我(___)，方便以后办事。更改以后家里一切刑事，法律事务由我负责。请派出所给予办理为谢!

特此申请：

申请人：___

__年__月__日

变更协议书13

甲方： 乙方：

甲乙双方于20xx年3月16日订立土地承包合同，根据乙方要求，双方就该合同有关事宜经共同协商，达成合同变更协议条款如下：

一、乙方承诺给甲方承包期沼气使用费每亩补偿500元，84.735亩土地总计人民币42367.5元整，并于本协议签订当日一次性付清。

二、 原合同期限变更为：承包期为20年。即20xx年3月16日开始至20xx年3月15日止。合同到期后，在同等条件下由乙方优先租赁，并于合同到期前一个月由甲乙双方协商后签订继续租赁合同。

三、其它条款仍按原合同执行。

四、本协议系甲乙双方自愿订立，愿自觉遵守履行。否则，愿赔偿对方一切经济损失。

五、本协议由甲乙双方签字之日起生效。

本协议一式四份，甲乙双方各执一份，另两份由司法所、村委会存档。注：因甲方户多，本协议由村委会负责复印好发放到甲方各户。

甲 方： 乙 方：

监督单位： 见证单位：

20xx年9月 日

变更协议书14

甲方：_____

法定代表人：_____

公司住址：_____

联系人：_____

电话：_____

乙方：_____

法定代表人：_____

公司住址：_____

联系人：_____

电话：_____

丙方：_____

法定代表人：_____

公司住址：_____

联系人：_____

电话：_____

鉴于：

甲方与乙方于_____年_____月_____日签署了《_____》，约定_____。

现甲乙丙三方经协商一致，就甲乙双方所签署的《_____》中乙方的权利与义务概括转让予丙方一事，达成本合同主体变更协议如下：

一、甲方同意乙方将《_____》中乙方的权利与义务概括转让予丙方，由丙方享有《_____》中乙方的全部权利并承担全部义务；丙方同意全部受让《_____》中乙方的全部权利及义务。

二、自本协议生效之日起，甲方、乙方两方已按《_____》约定履行完毕的权利义务视为已在甲方与丙方双方之间履行；甲方、乙方两方按《_____》约定未履行完毕的权利义务，由甲方与丙方双方依《_____》约定继续履行。

三、甲乙丙三方进一步确认，甲方已支付乙方的人民币_____万元整的款项所对应的权利与义务由丙方享有及承担，甲方无需再向丙方支付前述费用，前述费用由乙方与丙方之间自行解决，与甲方无关。未来《_____》约定的付款义务以及对应权利由丙方享有及承担。丙方指定收款银行账户如下：

开户行：_____

账户名称：_____

银行账号：_____

丙方应在甲方后续付款前向甲方提供等额的增值税专用发票，如丙方逾期提供发票或提供发票不符合要求，甲方有权顺延付款期限，并不承担任何违约责任。

四、本协议内容系甲乙丙三方真实意思表示，三方对本协议所有条款有清楚认知并充分理解其内容，也对相关的法律、法规及其他规范性文件有足够了解，不存在任何误解、欺诈、胁迫的情形。

五、本协议叁方盖章即生效。本协议一式叁份，各方各持壹份具有同等法律效力。本协议作为《_____》不可分割的组成部分，与《_____》具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：_____

签约代表：_____

乙方：_____

签约代表：_____

丙方：_____

签约代表：_____

_____年_____月_____日

变更协议书15

用人单位（甲方）：

地 址 ：

员工姓名（乙方）：

员工身份证号码 ：

经双方平等友好协商，同意变更甲、乙双方于年 月 日签订的《劳动合同》中的部分内容，本协议书作为《劳动合同》的附件，具法律效力。具体变更内容如下：

1、第 条项变更为：

2、第 条项变更为：

本变更协议正本一式两份，双方各执一份。经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章） 乙方（签名）：

法人代表（委托代理人）签名: 身份证号:

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日