请求解决问题的函·1
xxx人民政府：
你省《请求国务院帮助解决的几个问题》，经与有关部门研究，并请示国务院领导同志同意，答复如下：
一、关于洞庭湖治理问题。洞庭湖治理已列入七五计划，初步安排一亿元投资;明后两年各安排八百万元，后三年随着工程进度逐年增加投资。目前，有关部门正在审查设计任务书，结果待告。
二、关于增加四万吨议价汽油问题。今年八月石化总公司已给你省增加一万吨议价汽油，并安排一些平价汽油。现在全国议价汽油紧缺，无法再增拨指标。请你省区别轻重缓急，对用油作出统筹安排，有的要适当控制。
三、关于七五计划期间向国外借款问题。原则同意在这期间向国外贷款一亿美元，用于开发你省的优势项目。具体借款事宜，请按有关规定，报经人民银行总行批准后办理。
本站
2023年*月*日
请求解决问题的函2
xxx人民政府督查室、x城乡建委、x房产局：
xx商城2号楼房屋买卖纠纷自xxxx年4月爆发以来，分别受到中央领导、自治区领导、x领导的重要批示，要求依法妥善处理。在x政府、x城乡建委和x房产局等部门的协调下，房屋交付和房产证办理问题已经解决。但是，精装修房补偿、面积差额补偿、延期交房经济赔偿尚未落实。
鉴于延期交房给购房人造成的巨大经济损失，450多户购房人已诉至法院，现已审理终结，法院依法判付了适当经济赔偿。但诉讼进入程序后，开发商隐匿、转移财产，导致法院的执行工作进展不顺。而精装修房补偿、面积差额补偿则是在政府相关部门的协调和督促下，开发商在政府部门主持的协调会上承诺支付的，因此，购房人在诉讼时，并未提出精装修补偿及面积差额补偿的诉请。
由于政府及相关部门在房屋买卖纠纷的协调过程中，对开发商的情况比较了解，特别是x政府黄定坚副秘书长，在担任x城乡建委副主任和房产局副局长期间，在该纠纷的处理过程中，对开发商的情况了若指掌。因此，我们希望x委x政府能够继续委派黄定坚副秘书长，负责协调解决后续问题，联合相关部门组成协调小组，召集各方，在法院的参与下，协调解决经济赔偿问题，促使纠纷圆满解决。据悉，x中院执行局还有100多万开发商的监管资金，该笔资金须有x城乡建委的签字方能动用，我们请求将该笔资金用于支付购房人的赔偿。另悉，x城乡建委和房产局尚有部分该项目的保证金，我们也请求将这些资金用于支付购房人的赔偿。
xx商城从项目规划、立项，到2号楼预售、停工、复工，到3号楼的拍卖等等发展至今，都有政府及相关部门参与，因开发商原因给购房人造成的经济损失，政府及相关部门有权利、有义务发挥相应的监督和协调作用。因项目纠纷广大购房人耗费了巨额的维权开支，单只交纳法院的案件受理费就高达20余万元，而开发商延期交房给购房人造成经济损失经西乡塘区法院初步判定高达1000多万元，倘若得不到合理赔付，势必引发集会抗议和集体上访活动，影响社会稳定。
综上，特此致函政府及相关部门，请求组建由x政府、x城乡建委、x房产局和x中院执行局、西乡塘区法院执行局等有关人员组成的联合小组，协调处理后续问题，敦促开发商履行债务，维护广大购房人的合法权益，为该纠纷的解决划上圆满的句号。
此致
xx商城全体购房人
业主代表：XXX(电话xxxxxxxxx)
业主代表：XXX(电话xxxxxxxxx)
2023年*月*日
请求解决问题的函·2
区供电局：
上郑乡地处黄岩溪流域，由于水利基础设施薄弱，每逢汛期来临，沿岸群众就深受水害困扰。为提高现有水利基础设施防洪防汛能力，维护辖区群众生命财产安全，在有关部门的支持下，上郑乡将于xxxx年开展黄岩溪流域水利设施建设。
该工程建设从xxxx年2月开始，预计工期为1年。因工程建设中将使用大型机械设备，需架设100千瓦的临时用电线路。望区供电局帮助解决上述临时用电线路架设问题。
特此发函，盼复!
2023年*月**日
请求解决问题的函·3
关于请求协调解决若干事宜的函
****实业有限公司：
xxx工程建设监理有限公司：
我公司承建的颐和银丰3#、4#厂房工程形象进度如下：4#厂房已经施工至钢屋架安装完毕，且抹灰已经结束;3#厂房也将完成土建结构部分的施工。但本工程现在存在如下一些实际困难和问题需要解决：
1、本工程合同约定工期为六个月，并按合同约定施工单位支付了三十万元工程保证金。但自2005年度开工以来，业主单位就一直未按照合同约定进行工程款支付，造成了工程生产资金周转困难，从而也导致了工期延误至今。时至年末，部分材料供应商的款项和农民工工资需要支付。我公司项目部已经为该工程垫付了相当数量的资金，现已经无法支付上述款项并组织后期的施工生产。
2、自今年九月份钢屋架进场至安装完毕，尚欠部分款项未支付，同时也因资金问题造成了屋面板未进厂安装，导致钢结构暴露在外。特别是遇冬雨季，这种状况将造成钢结构的腐蚀和老化，同时也增加了贵公司后期维修、保养、处理的成本。
3、工期的拖延同时造成了我公司的施工成本增加。目前竹脚手架因长期暴露在外日晒雨淋，多处腐蚀，需要更换材料和加固处理;水泥罐等租用设备因使用时间和实际使用量不符，供应商已多次致函需增收租金。材料设备的租赁、损耗折旧费用、管理人员工资、工人工资的费用以及其他直接和间接损失的与日增加，将造成我公司在该项目上的亏损。
综合以上诸多事宜，特函告贵公司并致监理单位，请业主单位接报告后尽快解决以上问题，并补偿我公司在该项目上因非我方责任造成工期延期而引起的经济损失。
我公司在呈送本函一周后，如业主单位不能组织协调解决以上问题，我公司将考虑撤出施工现场，并封存场内材料设备，暂停本工程的施工，待以上实际困难解决后组织复工生产。
特此报告。
二0二0年**月**日
签收： 年 月 日
查看全文
false