建设工程施工合同格式模型

核心内容:建设工程施工合同由房地产开发商和建设单位签订，不损害双方的权利和义务。房地产企业委托建设单位建造商品房时，双方会签订合同。施工合同的格式是什么？内容术语有哪些？以下是小编收集的施工合同样本格式，仅供参考。

建设工程施工合同格式模型

甲方:(项目部(建设局)全称)

乙方:(营业执照注册名称，全称)

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为确保工程优质、及时完成，甲乙双方本着诚实信用的原则，经自愿、平等协商，就工程建设事宜达成一致意见，乙方已充分关注并理解本合同各格式条款的约定，自愿履行由此产生的一切义务，特订立本合同。

1.项目概述

1.1项目名称:

1.2项目位置:

2.合同范围

2.1主要合同内容

以具体施工图(包括业主同意变更的部分)为准。

2.2主要施工程序

(1)

(2)

(3)

以及完成本合同项目的所有其他准备工作。

2.3主要数量

2.4合同期限

2.4.1开工日期、月、日和竣工日期、月、日。节点控制周期见下表:

2.4.2工期延误

关键线路节点工期发生下列情况之一，造成工期延误，经甲方确认后工期顺延:

A.重大设计变更；

B.不可抗力；

c、因业主原因需要停工；

d .甲方书面同意顺延工期的其他情况。

2.4.3乙方应在工期延误造成窝工后7天内，向甲方书面报告延误的内容及由此产生的费用，甲方应及时向业主提交有关事宜的报告。乙方未提交或未提交的，视为乙方放弃工期顺延和赔偿的权利。如乙方按约定提交上述书面报告，但业主不同意或不完全同意，乙方应认可甲方不同意或不完全同意的处理意见。

2.4.4如因乙方原因造成工期延误，工期不予顺延，由此造成的一切经济损失和赶工费用由乙方承担。

2.4.5当业主和甲方需要提前完成工期时，相关事宜由双方协商解决，另行约定。

3.契约法

根据本合同的施工内容和主要施工程序，乙方同意按(单价或总价)进行承包。在本合同执行期间(单价或总价)，无论工程量是否发生变化，合同价格均不调整。

合同签订后，如因国家颁布新的法律法规导致燃料(柴油)等原材料价格上涨，且主合同有相关补偿条款的，双方可在合同执行过程中协商调整受影响项目的单价或总价；否则合同价格不予调整。合同单价或总价不因燃料(柴油)等不受上述原因影响的原材料涨价而调整。

4.发包价格

4.1合同总价

合同总价:(人民币)大写，小写:(含税%)，固定总价/暂定总价。

4.2合同单价

合同单价见附录b工程量清单。合同单价包括完成施工项目所需的人工费、材料费、机械费，包括施工所需的各种材料的运输和协调人工费；包括人员及机械出入费、安全文明施工措施费、综合管理费、合理利润、%税金等。；包括气候季节和工艺协调导致的施工停滞和放缓；乙方应充分考虑本项目建设中的风险。风险成本已经包含在合同单价中，甲方不再承担任何风险造成的费用。

4.3税费负担

营业税、城市维护建设税、教育费附加由乙方负担，含税%；甲方有义务代扣代缴，并从乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方支付..

5.双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方负责项目总进度的安排、组织和协调，负责项目施工过程中的工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督和检查。

5.1.2甲方负责提供施工图纸、相关施工文件和施工场地。

5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保交底。

5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

5.1.5双方约定甲方的其他权利和义务:

5.2乙方的权利和义务

5.2.1本合同签订后_ _ _ _ _ _天内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保交底。

5.2.2乙方负责组织人员学习和熟悉施工图纸，并按照施工总平面图的要求做好各项施工准备工作。

5.2.3乙方负责按规定每月向甲方提交月度完成工程量统计报告。

5.2.4乙方必须按照甲方要求的进度计划组织施工，并接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。当项目实际进度不符合计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和计划，经甲方批准后实施；但不免除因乙方原因造成工期延误及乙方应承担的一切损失责任。

5.2.5双方约定乙方应做的其他工作:

6.建筑辅助设施

6.1施工供水

6.2施工电源

6.3施工风

6.4现场施工道路

6.5住房建设

6.6其他:

7.物资供应

7.1本合同施工所需的所有材料由甲方按约定消耗量支付给乙方，并按月核销，超耗材料按核销当日的市场价格核销(包括采矿费、运输费、杂费；购买时的价格高于核实当日市场价格的，按购买时的价格计算)加%的费用收取材料款。

7.2其他:

8.施工设备

8.1在本合同施工期间，乙方应提供自己的设备，并按双方商定的时间进入现场。乙方施工设备进场后，应书面通知甲方确认并备案。未经甲方同意，乙方施工设备不得离开现场，否则应承担相关违约责任。

8.2乙方设备的停放和管理应符合甲方现场的总体要求，不得随意进出特定区域，也不得乱停乱放。

8.3其他:。

9.质量要求

9.1质量目标和要求

本工程质量标准落实，工程质量完全符合设计要求和标准。其中，单位验收合格率在%以上(优良率达到%)，工程综合验收质量评价达标。(根据主合同条款，补充具体工艺的标准和要求)

9.2质量检查和验收

9.2.1乙方应保证承包工程质量达到约定标准，并向甲方承担承包工程主合同相应工程中约定的甲方应承担的义务。

9.2.2乙方负责合同项目约定的项目范围内的施工测量(包括按要求填写资料)，费用由乙方承担(根据项目具体情况约定)。

9.2.3乙方负责本合同约定的工程范围内的施工检验和试验，费用由乙方承担。

9.2.4如果本合同提前终止，乙方不能免除工程质量责任。

9.2.5其他:

1、安全生产和文明施工

1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律、法规、规章和标准，遵守甲方的安全规章制度和现场保护要求，确保施工安全。并签署《安全生产责任书》，见附件三，向甲方交纳安全保证金..乙方发生安全事故和重大环境事故，保证金不予退还。

1.2其他要求:

11.职业健康和环境保护

11.1职业健康

11.1.1乙方在签订本合同时，应与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件四，作为本合同的组成部分。

11.1.2其他要求:

11.2环境保护

11.2.1当施工现场涉及危险区域或有害因素等环境问题，需要实施安全保护和环境保护措施时，乙方应提出安全和环境保护措施，经甲方批准后实施，由此产生的相应费用由乙方承担..

11.2.12其他要求:

11.3职责分工

发生职业健康安全、环境污染等事故时。，乙方应立即通知甲方，并接受甲方和当地政府有关部门的调查处理。由此产生的一切费用，包括当地政府有关部门的责任追究和处罚，均由乙方承担。

12.术语

非临时性工程以甲方与业主之间的主合同中本合同项目的技术要求为准，对本合同具有同等效力；临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。

13.乙方人员工资保障措施

13.1乙方施工人员工资支付表

13.2工资保证

乙方同意:甲方在每月结算时按当月工程款的%代扣其员工的工资保证金，在合同执行过程中需要甲方支付拖欠员工工资的，甲方有权从工资保证金中支付工资；如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金应分别于每年7月和次年1月返还至累计代扣金额的%，其余部分在工程竣工验收时全额返还(不含利息)，不拖欠员工工资。

14.资源分配

乙方投入的人员和机械设备必须满足项目实施的要求，并对乙方投入的人员和设备负责..当乙方的资源配置影响承包工程的实施时，甲方有权要求增加人员、设备等资源的配置，相关费用由乙方承担..

14.1人力资源投资

14.2机械设备资源投入

15、施工配合

15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，并根据业主和监理的要求，配合甲方对乙方的工作内容、施工现场、隐蔽工程验收和工程竣工验收进行检查；当甲方或施工现场第三方必须配合乙方时，乙方应按照甲方的指示配合。

15.2其他要求:

16.数量确认

16.2.1甲方在计量或监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方应提供方便计量的条件并派人参加。乙方接到通知后不参加测量的，测量结果有效。

16.2.2乙方的结算数量由甲方确定..乙方应遵守5。2。第三条竣工工程量报告由甲方部门提交、审核、审核，并作为结算依据。

17.结算和支付

18、竣工验收和竣工结算

19.违约责任

19.1甲方的违约责任

19.1.1如因甲方原因未按本合同约定的条款和期限付款，应承担同期延期付款的银行存款利息。如因业主原因导致甲方不能按时付款，甲方不承担任何责任，乙方充分理解。

19.1.2因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应对乙方的直接经济损失承担赔偿责任。

19.1.3双方约定的其他甲方违约责任。

19.2乙方的违约责任

19.2.1如乙方未能按合同期限完成工程，或工程质量未达到合同约定的质量标准，或发生合同所列健康、环境、安全事故，或未能履行合同约定的其他义务和责任，乙方应承担人民币元至人民币元的违约金。

19.2.2乙方不得将本合同范围内的工程或施工过程分包出去。否则，甲方有权终止合同并没收乙方的履约保证金。同时，乙方还应承担违约金人民币及由此给甲方造成的一切损失。

19.2.8双方约定的其他违约责任:。

2.违约金总额的限额

在本合同执行期间，与乙方有关的违约金总额不得超过合同金额(竣工结算总额)的%。

21.不可抗力和免责条款

21.1不可抗力

不可抗力是指由于地震、台风、洪水、火灾、战争等其他不可预见的事件而直接影响本合同履行的外力。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并尽快采取措施将损失降至最低，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交正式的损失费用报告及相关资料..

21.2免责条款

如果业主未能按时向甲方支付工程款，乙方应充分理解甲方不能因业主未能按时支付而被视为违约。

22.争议和仲裁

22.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应由双方协商解决；协商不成的:□提交北京仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。□向甲方法人所在地人民法院提起诉讼。

22.2除经甲方同意外，合同履行过程中发生的任何争议不得影响与争议无关或不受争议影响的义务的履行..如乙方因争议暂停施工，经调查发现理由不足，乙方不得因暂停履行而要求延长履行期限或免除合同责任，给甲方造成的损失由乙方承担..

23.其他人

本合同一式两份，其中正本两份，副本两份，甲乙双方各执一份..

本合同签订地点为甲方法人住所:省、市(县)

合同附件

法人授权

工程量清单计价

技术术语

安全生产责任

职业健康安全责任书

保证诚实的合同

g .双方认为应补充的其他材料

甲方:(项目部全称)乙方:(营业执照标明的单位名称)

(公章)(公章)

法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):

开户银行:开户银行: