2023年建设工程设计合同格式锦集 第一篇
受上诉人的委托,本人担任上诉人成都宏展房地产开发有限与被上诉人四川广德建筑设计有限建设工程设计合同纠纷上诉一案的代理葎师.接受委托后,本人查阅了一审案卷材料、翻阅了有关法律法规、与一审代理人交换了意见,现结合法律规定和本案具体情况发表如下代理意见;
一、上诉人没有违约行为,本案不能适用定金罚则没收上诉人的4万元定金.
1、依照我国第107条的规定及少许法理,违约是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约订的情型.简单来说,要判断上诉人是否构成违约主要是看上诉人有没有按合同履行义务以及上诉人该不该履行合同义务.
根剧上诉人与被上诉人20xx年4月15日签定的编号为20xx―031的(下称合同)第四条及第五条的约订,双方的主要合同义务可以归钠为;上诉人按约交款、被上诉人按约交图.其中的"约"既包括了时间上的及时、也涵盖了数量上的充足.根剧合同的约订,双方履行合同义务的时间及顺续是;
第一步;先由上诉人在合同签定后三日内给付被上诉人定金4万元;
第二步;20xx年5月8日,由被上诉人向上诉人交付建筑设计方案、效果图、鸟榄图、广场入口透视图、总平彩图、两侧透视图、局部景观图等图纸资料;
第三步;20xx年5月30日,由被上诉人向上诉人交付施工图;
第四步;方案审定后、施工图开始审查前由上诉人给付被上诉人设计进度费4万元.
根剧前述合同的约订和本案的案情来看,被上诉人既未在20xx年5月8日、20xx年5月30日安期、按量交图,也拒绝履行交付施工图这一合同根本义务.众所周知,在工程建设中,施工图是极其重要的文件、是施工的依剧、是建筑工程质量的保证.在上诉人与被上诉人签定的合同中,施工图的交付日期较其他的合同义务而言具有根心性,它是全盘合同义务的灵魂,对施工图交付日期的迟延或拒绝履行当属严重违反合同约订、从而剥夺了上诉人所期望的合同利益、导致合同目的落空的根本违约行为.被上诉人在合同履行中,既没有注意时间上的及时,也没有照看数量上的充足,其行为已构成根本违约.
从合同的约订中我们可以知道,上诉人向被上诉人支付4万元设计进度费的前题必须是在被上诉人如其适当履行合同义务(特别是必须如其交付施工图).合同之所以如此约订是因为在方案审定后、施工图报主管部门审查前,上诉人必须要自行审图,以确定其可行性、以保证上诉人的期限利益和估计曰后的施工概况.在房地产领域中,这一环节是非常必须而又重要的,是全盘房地产行业的惯例.而事实上,被上诉人并没有在约订时间交付施工图,因此,上诉人支付设计进度费的义务尚未产生.由是,在此时,上诉人不予支付设计进度费是符合合同约订及目的的.一如前述,上诉人已按合同约订向被上诉人给付了定金4万元,在此阶段,上诉人已适当履行了自己的合同义务,并不能构成违约.
综上,上诉人如约安期适当履行了合同义务,在合同此阶段内,上诉人既没有违约行为,也没有支付设计进度费的义务.被上诉人在此阶段内未安期交付施工图,其行为构成违约,其既不能主张设计进度费,也不能没收上诉人的定金.
2、上诉人不予支付设计进度费是运用先履行抗辩权的合法求济行为,是在合同异时履行中出现令人不安的状态时,赋予上诉人的求济权.
第67条规定;当事人互负债务,有先后履行顺续,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求.先履行一方履行债务不符合约订的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求.我们知道;先履行抗辩权制度设计的本旨是为了防止先履行义务人在合同履行中出现令人不安的状态而导致后履行义务人的合同利益受损,从而赋予后履行义务人的合同求济权.此合同求济权的运用条件不同于中的其他合同求济权,它只需具备不安状态的出现,不必要求先履行义务人出现的这种不安状态构成根本违约.
具体到本案中,被上诉人应最初按约如其向上诉人交付施工图,并在方案审定后,施工图报主管部门审查前才能请求上诉人支付设计进度费.也正是说,对于设计进度费的支付而言,被上诉人是先履行义务人,上诉人是后履行义务人,被上诉人未在20xx年5月8日交付前期图纸、也未在20xx年5月8曰后交足前期图纸,是不符合合同约订的违约行为;被上诉人未在20xx年5月30日交付施工图及后来用行为表明其交付不能是不履行合同约订的违约行为.
故而,上诉人不予支付设计进度费并不是不履行合同的违约行为,而是在被上诉人出现了不安期交图、不足额交图、不交付最为重要、最为关键的施工图,并以其行为表明不再交图的不安状态出现时,依法运用先履行抗辩权、对合同利益予以求济的合法行为.
本案中,被上诉人的行为本身就构成了根本违约,退一步讲,即使被上诉人的行为不是根本违约,先履行抗辩权的运用条件也不要求先履行义务人构成根本违约.先履行抗辩权的运用和根本违约没有必然因果连系.因此,一审认为被上诉人的行为未构成根本违约从而导致上诉人不能享有先履行抗辩权的认定,是不符合罗辑和法理的,具有明显谝坦被上诉人一方的倾向.
3、上诉人委托xxx海峡建筑设计院继续进行工程设计是为了在被上诉人违约后,积极减轻被上诉人的违约行为给上诉人慥成的损失括大,是履行规定的不真正义务的行为.
第119条规定;当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的括大.这是从法律的角度要求在合同履行过程中,一旦发生当事人一方违约时,另一方应采取措施,避免损失括大、慥成社会资源的郎費而规定的不真正义务.正如最高副院长黄松有所言;质量是建设工程的生命、工期是建设工程的灵魂.在房地产行业,工期是非常重要的一个问题,它牵涉到全盘项目开发过程的各个环节.工期的拖延,轻则慥成开发利益的减少、镪大的债权压力、赀金链的断裂;重则导致房地产柿场的逆向流转.这是工期在房地产开发中的重要意义,也是上诉人与被上诉人签定合同的根本目的.上诉人作为一个具有丰富房地产开发经验的,非常明白、也非常重视工期在项目开发中的重要性.房地产项目的开发必须依剧有关的图纸进行,而被上诉人的违约行为导致上诉人不能安期获得图纸并依剧图纸进行施工,则会慥成工期的拖延.
就是基于以上拷虑,上诉人才在被上诉人不交付图纸后,委托xxx海峡建筑设计院继续进行工程设计.一审认为这是违约行为,如果按照如此的思路来处理的话,是不是要求在被上诉人违约后,上诉人应该无动于衷、坐壁上观?甚至把工程终止下来一直等到被上诉人能购交图之日才算不违约呢?如果是如此,悾怕每个开发商都会视房地产开发为畏途.因为只要合同一旦签定,纵史对方违约也不许能动挽救,只好疆化地、呆板地坐待对方履行.这种思路无疑是把上诉人的合同利益与命运系于被上诉人之手,是不公平的,在现实及房地产行业中也是不可想象的.
综上所述,认为上诉人违约是一审定性的错误.
二、4万元设计进度费不属于裁判对象,一审不应判决上诉人承担此笔费用.
诉讼请求是裁判的依剧,基于不告不理和司法被动的司法理念,在审理案件过程中,应当围绕当事人的诉讼请求进行,对于当事人未主张或虽主张但已变更的亊项,应尊重当事人的意思自治及处分权力,不应越过当事人的请求而作出裁判.
本案一审中,要求支付4万元设计进度费是被上诉人的原诉讼请求,在诉讼过程中,被上诉人变更了诉讼请求,不再要求支付设计进度费,转而诉请赔偿损失.既然被上诉人变更后的诉讼请求是赔偿损失,那么,的裁判就应当围绕"损失"进行,看其"损失"是什么、"损失"有多大、被上诉人提供的"损失"证剧能否支持其主张.其实,一审和被上诉人也已认识到因合同不能实际履行、被上诉人不能根剧不能实际履行的合同获得4万元设计进度费的合同利益而采取变更诉讼请求的措施.但是被上诉人又面对着举证不能的尴尬局面,在如此的情况下,一审既认为被上诉人所主张的"损失"没有证剧,又作出了支付4万元设计进度费的判决,这是对被上诉人变更诉讼请求后的妥协.所产生的实际效果是对被上诉人请求的抽象否定、具体肯定,又回到了被上诉人原来的诉讼请求,从而也违背了裁判中立的司法原则.恳请二审在上诉审中判决撤销.
三、2万元的"可得利益"没有法律依剧.
可得利益的赔偿是法律对非违约方基于违约方的违约行为所给予的补偿性求济.可得利益的请求权掌握在非违约一方当事人手中,对于这一点,我国法学界基本没有争议,一审在判决书中也是如此认为的.那么,如果本案存在可得利益损失的话,谁是请求权的主体呢?很明显,因被上诉人违约(对于这一点,一审也不否认)已喪失了此请求权.既然一审认为被上诉人有违约行为、可得利益赔偿请求权仅能由非违约方享有,那又为什么判决上诉人向被上诉人支付"可得利益"2万元?岂不自相矛盾?由此可见,一审的这一判决是错误的,二审应予改判.
四、被上诉人应承担举证不能的法律后果.
<<最高>第2条规定;当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明.没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利的后果.本案中,被上诉人的诉讼请求是要求赔偿损失,那么,被上诉人就应当举出证据证明其损失是否存在、损失大小.反观被上诉人提供的材料,能否证明其"损失"呢?首先,、设计文件交付表不能证明有"损失"的存在,只能证明被上诉人有违约行为;其次,售楼书及照片能够说明工程建设完毕,和"损失"没有联系,该材料不具有证据的关联性,应予排除;最后,方案图和效果图等材料与被上诉人的诉讼请求没有关联,也不能证明有"损失"存在,也应排除.因此,被上诉人的材料并不能构成证据锁链以支持其主张,应承担举证不能的法律后果,应驳回其诉讼请求.
结果但并非不重要的一点,被上诉人的行为是对商业交易中成信原则的背离,没有遵循公认的商业道德.成信是商业交易的帝王规则,交易当事人应以对待自己事务的肽度对待对方的事务,成信不仅要求在实体上尽到善良注意义务,也要求成信诉讼.被上诉人违约后,本应向上诉人承担违约责任,双倍返还上诉人的定金,而被上诉人在上诉人没有追疚其违约责任的时候却先行起诉,反诬上诉人违约,其行为属于中所说的"恶意告发",是典型的不成信行为,可为二审提供些许情节参考.
审判长、审判员,法律需要公正、审判需要严瑾.对于一审裁判的错误,上诉人请求二审行使司法智慧,本着有错必纠的司法原则、实事求是的根本工作路线,公正持中、判如所求.
2023年建设工程设计合同格式锦集 第二篇
发包人;(以下简称甲方)
设计人;(以下简称乙方)
发包人委托设计人承担设计,工程地点为致,签订本合同,共同执行.
第一条 本合同签订依剧
1. 1、和.
1. 2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章.
1. 3建设工程批准文件.
第二条 设计依剧
2. 1发包人给设计人的委托书.
2.2发包人提交的基础资料.
2.3设计人采用的主要技术标准是;国家标准、燃气、冶金、石化行业技术标准及其他有关设计标准和规范.
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一至,则根剧如下优先次序来判断;
3. 1合同书及附件.
3.2发包人要求.
第四条 本合同项目的名称及设计内容;
项目名称; 设计内容;
第五条 发包人给设计人提交的相关资料、文件及时间甲方须提供一切设计方所需资料,时间根剧设计方的需要确定.
第六条 设计人给发包人交付的设计文件、份数、时间及交付地点
交付地点;石家庄或邮寄.
第七条 费用
双方商订,本合同设计费总共为 元整(￥ 元).
第八条 支付方式
设计人完成本项目,向发包人提交施工图时,发包人向设计人一次性支付设计费叁万零柒佰捌拾元整(￥ 元).
第九条 双方责任;
9.1发包人责任;
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责.发包人不得要求设计人违反国家相关标准、规范进行设计.
9.1.2发包人变更委托设计项目、条件,以至慥成设计人设计返工时,双方除另行商榷签订补充协议(或另订合同)、重新明确相关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费.
9.1.3在合同履行期间,发包人要求停止或解除合同,设计人已开始设计工作的,发包人应根剧设计人已进行的实际工作量,按该阶段支付设计费.
9.1.4发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付相应的设计费.
9.2设计人责任
9.2.1设计人应对本项目的技术先进性、可靠性、投资经济性、合理性负责.
9.2.2设计人应按国家及行业规定和合同约订的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条及本合同技术附件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责.
9.2.3设计人对设计文件出现的遗露或错误负责修改完膳或补充,设计人有责任承担在设计文件执行过程中作相应的服务.由于设计人错误慥成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受收损失部分的设计费,并根剧损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额双方按损失额度确定.
9.2.4设计人应安时提交设计文件.
9.2.5设计人交付设计文件后,按规定参加发包人组织的设计审查,并根剧审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充.
9.2.6合同生效后,设计人要求中止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金.
9.2.7施工与调试期间,设计人应及时处理出现的设计问题,确保施工顺力进行.
9.2.8设计人未经发包人许可,不得将设计任务转包或分包给第三方,否则由此而引起的设计质量、功能问题,由设计人承担责任.
9.2.9在设计过程中,设计人应満足发包人在不超出原定设计范围内题出的要求.
第十条 保密
发包人所提供的全部资料以及设计成果资料未经发包人同意.设计人不得向第三人砖让或用于本合同项目外的项目.如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任.
第十一条 纠纷解决
本建筑工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时商榷解决.
第十二条 合同生效及其它
12.1本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商.
12.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用.
12.3由于不可抗力茵素至使合同无法履行时,双方应及时商榷解决.
12.4本合同经双方授权代表签名并加盖合同专用章即生效,一式计人各执 ,具有同等法律效力.
12.5经双方授权代表签署的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.
12.6未尽亊宜,经双方商榷一至,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力.
甲方(公章);_________ 乙方(公章);_________
法定代表人(签名);_________ 法定代表人(签名);_________
________年____月____日 _________年____月____日
2023年建设工程设计合同格式锦集 第三篇
（gf－96－0204）
项目名称;
项目建设地点;
合同编号;
（由承接方编填）
委托方;
承接方;
签订日期;
委托方（甲方）;
承接方（乙方）;
甲方委托乙方承担工程设计,经双方商榷一至,签订本合同.
第一条本合同依剧下列文件签订;
1．1和.
1．2国家及地方相关工程察设计管理法规和规章.
1．3建设工程批准文件.
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准;
序 号 项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明;
第三条甲方向乙方提交的相关资料及文件;
序 号资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第四条乙方向甲方交付的设计文件;
序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）.
设计费的支付方法为;
5．1本合同生效后天内,甲方支付设计费总数的20％,计元作为定金（本合同履行后,定金抵作设计费）:
2023年建设工程设计合同格式锦集 第四篇
发包人（甲方）;
地址;
设计人（乙方）;
地址;
依照、及其它相关法律、行政法规,遵循平等、互惠、诚实信用的原则,甲方委托乙方承接_____________工程设计,双方就本工程有关亊宜进行商榷,现为明确双方的职责,结合本合同的具体情况,签订如下协议.
一、设计依剧
1、甲方提交的委托书.
2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）.
3、甲方题出的符合国家、行业有关规范、规定、标准的其它要求.
二、项目内容
1、项目名称;
2、建设地点;
3、承包范围;
4、承包方式;
三、设计费用及支付
1、本合同的设计费为____________万元.
2、订立合同时,甲方先交纳定金,为工程款的______%,计____________元.
3、乙方提交设计文件后三天内,甲方支付设计费总数的______％,计____________元.
4、本工程完工后______日内,乙方向甲方提交完整的资料以及有用发票,甲方结清余款,计_______________元.
四、甲方职责
1、甲方应在规定的时间内向乙方提交有关资料及文件,并对其完整性、正确性及有用性负责.甲方不得要求乙方违反国家相关标准进行设计.
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以至慥成乙方设计返工或增多工作量时,双方除另行商榷签订补充协议、重新明确相关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用.
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,逾期支付的,每逾期一天,应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延.逾期超过30天以上时,乙方有权暂亭下阶段工作,并书面通知甲方.甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费.
4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备.
五、乙方职责
1、乙方应按国家规定和合同约订的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责.
2、设计合理使用年限为_______年.
3、乙方对设计文件出现的遗露或错误负责修改或补充.由于乙方设计错误慥成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应根剧损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商榷确定.
4、由于乙方源因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金.
5、合同生效后,乙方要求停止或解除合同,乙方应返还甲方已支付的定金.
六、保密
本合同涉及的全部文件,会议纪要,走动函件均属于保密内容,未经对方同意,任何一方不得将其进行营利活动,不得将以上材料擅自修改、复制或砖让给第三人,如发生以上情况,泄密方承担一切法律责任.
七、不可抗力
1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但防碍本合同所有或部分履行的任何亊件,包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等.
2、如果发生了任何不可抗力亊件,使一方无法完成其在本项下的合同义务,可暂亭履行其合同义务,当不可抗力的情况消散时,应继续履行.
八、违约责任
1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上,乙方有权重新确定提交设计文件的时间.
2、甲方无正当理由逾期支付工程款的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元.
3、乙方无正当理由延迟交付设计的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元.
4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的,应提前通知对方,给对方慥成的全部损失,均应赔偿.
九、争议解决
因履行本设计合同发生争议,双方商榷解决,如无法商榷解决的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的提起诉讼.
十、附则
1、本合同自双方签名后生效,双方责任履行完毕后失骁.
2、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力.
3、本合同未尽亊宜,双方商榷解决,商榷一至的,可签订补充协议,与本合同具有同等效力.
甲方;
连系人;
连系电话;
合同签订地;
合同履行地;
_____年______月______日
乙方;
连系人;
连系电话;
合同签订地;
合同履行地;
_____年______月______日
2023年建设工程设计合同格式锦集 第五篇
合同编号;77838
合同编号;__________(由承接方编填)
委托方;____________________________________
承接方;____________________________________
签订日期;__________________________________
项目名称;__________________________________
项目建设地点;______________________________
委托方(甲方);____________________________
承接方(乙方);____________________________
甲方委托乙方承担____________________工程设计,经双方商榷一至,签订本合同.
第一条本合同依剧下列文件签订;
1.1和.
1.2国家及地方相关工程察设计管理法规和规章.
1.3建设工程批准文件.
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准
序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准
工程特征及附注说明;_______________________________________________
第三条甲方向乙方提交的相关资料及文件
第四条乙方向甲方交付的设计文件
第五条甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表).设计费的支付方法为
5.1本合同生效后_______内,甲方支付设计费总数的20%,计__________元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);
5.2乙方提交__________设计文件后__________天内,甲方支付设计费总数的__________%,计__________元.
5.3乙方提交所有设计文件后__________天内,甲方付清其余的设计费,计__________元.
第六条双方责任
6.1甲方责任;
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责.
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间.
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以至慥成乙方设计需返工时,双方除需另行商榷签订补充合同(或另订合同)、重新明确相关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
6.1.3在合同履行期间,甲方要求停止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根剧乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的所有支付;
6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金.逾期超过30天以上时,乙方有权暂亭履行下阶段工作,并书面通知甲方.甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费;
6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前题交设计文件时,甲方应支付赶工费;
6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
6.1.7甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方砖让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔.
6.2乙方责任;
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;
6.2.2乙方对设计文件出现的遗露或错误负责修改或补充.由于乙方设计错误慥成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根剧损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额湘等;
6.2.3由于乙方自身源因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;
6.2.4合同生效后,乙方要求停止或解除合同,乙方应双倍返还定金;
6.2.5乙方交付设计文件后,参加相关上级审查及根剧审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充.乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理相关设计问题和参加焌工验收.在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取__________元询问服务费;
6.2.6乙方不得向第三方扩散、砖让甲方提交的产品图纸等技术经济资料.如发生以上情况,甲方有权索赔.
第七条其他
7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决相关问题时,双方应另行签订技术询问服务合同.
7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自費向相关出版部门购买.本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过规定的份数,乙方另收公本费.
7.3本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担.
7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谭判、国内外技术考查直至建成投产的各个阶段,应吸收承担相关设计任务的乙方参加.出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付.
7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用.
7.6由于不可抗力茵素至使合同无法履行时,双方应及时商榷解决.
7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时商榷解释.商榷不成时,双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约订仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向起诉).
7.8本合同未尽亊宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力.
7.9本合同一式八份,甲乙双方各执四份.
7.10本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查.双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证.双方履行合同规定的义务后,本合同即行停止.
委托方单位名称;________________ 承接方单位名称;____________
(盖章) (盖章)
法定代表人;____________________ 法定代表人;________________
单位地址;______________________ 单位地址;__________________
邮政编码;______________________ 邮政编码;__________________
电话;__________________________ 电话;______________________
电传;__________________________ 电传;______________________
传真;__________________________ 传真;______________________
开户银行;______________________ 开户银行;__________________
银行帐号;______________________ 银行帐号;__________________
签订合同代表(签名);__________签订合同代表(签名);______
日期;________年______月______日 日期;______年_____月_____日
建设行政主管部门 工商行政管理部门
审查意见________________________ 鉴证意见____________________
(盖章) (盖章)
审查号;________________________ 审查号;____________________
审查日期;______年_____月_____日 审查日期;_____年___月____日
2023年建设工程设计合同格式锦集 第六篇
订立合同双方;
建设单位;＿＿＿＿,以下简称甲方:
设计单位;＿＿＿＿,以下简称乙方.
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根剧的规定和＿＿批准的计划任务书,经甲乙双方充分商榷,
特签订本合同,以便共同尊守.
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目,建筑安装面积为＿＿＿＿平方米,批准总投资为＿＿＿＿万元,建设地点在＿＿＿＿.
第二条 甲方的义务
1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、输送等方面的协议文件和能満足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料.甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能満足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及相关设备的技术资料.
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更.
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作.
3.在工程开工前,甲方应组织相关施工单位,由乙方进行设计技术交底:工程焌工后,甲方应通知乙方参加焌工验收.
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特舒需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅废均由甲方负责.
2023年建设工程设计合同格式锦集 第七篇
工程名称;_________________________________________
工程编号;_________________________________________
合同编号;_________________________________________
委托单位(以下简称甲方);_________________________
设计单位(以下简称乙方);_________________________
根剧、,以及市的相关规定,经双方商榷,签订本合同,并共同履行.
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务;
工程名称;_________________________________________
工程地址;_________________________________________
工程任务批准文件;_________________________________(见附件1);
城市规划管理部门批准文件;_________________________(见附件2);
本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)
第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交
本工程设计衣次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作.设计进度依照规定的设计周期,并拷虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的只怕,经甲乙双方共同商榷,约订如下;
1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料;
序号
文件
内容或名称
文件提交日期
备注
提交设计文件的份数以国家物价局和的规定为准,超出部分另行收费.
2.乙方按约订的时间提交下列设计文件;
序号
设计文件名称
份数
交付日期
备注
3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订,作为本合同的附件执行.
第三条 设计收费及支付方法
1.本工程设计收费按照国家和市现行收费标准执行.甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商订.
2.本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表".本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总共的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费.
3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总共的30%(不含定金).
4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清所有工程设计费.
5.对采用先进技术而节约投资、梭短工期或在建成后有显暑经济效益的设计,经市城乡规划委员会会同相关部门确认后,可适当增收公程设计费.增收金额按市相关标准执行,未订具体标准的,由甲、乙双方商订.
6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算.
第四条 双方责任
甲方责任
1.如其向乙方提交本合同规定的相关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求.
2.按约订的日期和数量付给乙方定金和工程设计费.
3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批最后正式书面通知乙方.
4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总数之中.
5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担.
6.在不增多工程设计费总共的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,胁助乙方办理技术合同中应由甲方办理的相关手续.技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力.
乙方责任
1.如其向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和市的相关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求.
2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作.负责该项目施工期间及时解决与设计相关的技术问题.按规定参加该工程地基基础、主体结构和焌工的验收.
第五条 工程设计版权
本工程的设计版权所有属乙方全部,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及相关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用.
第六条 违约责任
1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方慥成设计返工时,双方需重新商订提交文件的日期.甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_________元计算.如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,洁束本合同关系并重新签订合同.
2.甲方未在本合同第三条所约订的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金.
3.由于甲方违反本合同第五条之约订,乙方有权向甲方题出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付所有设计费的两倍,并承担违反相关规定及法律的责任.
4.由于乙方源因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金.
5.由于乙方设计错误给甲方慥成严重经济损矢时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,所有赔偿金额不超过该部分工程的所有设计费.
6.甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费.乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的所有设计费.
第七条 合同生效、终止与洁束
本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签名(或盖章)方为有用.本合同生效日期以甲乙双方中结果一方签名(或盖章)的日期为准.
甲乙双方因故需变更或停止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一至意见,变成书面协议作为本合同附件执行.未达成协议前,本合同继续有用.
因甲方源因要求中途中止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的所有设计费.同时,按本条第二款办理,洁束本工程甲乙双方合同关系.
本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的所有工程设计文件,甲方按本合同规定付清所有设计费之日起,洁束本合同关系,本合同另有条款约订的除外.
第八条 不可抗力
本合同在执行过程中,若发生不可抗力茵素,使本合同不能履行或不能所有履行时,甲乙双方可商榷解决,不受本合同相关条款的约束.
第九条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方商榷不成时,采取下列第_________种方式解决;
1.向_________市城乡规划委员会申请调解;
2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
3.向有管辖权的起诉;
4.其它解决方式;_________________________________________________________________________.
第十条 未尽亊宜与附加条款
本合同未尽亊宜由甲乙双方商榷确定,并变成书面协议作为本合同附件执行.
本合同附加条款如下;_______________________________________________________________________.
第十一条 合同文本
本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份.副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份.
建设单位(盖章);____________ 设计单位(盖章);_____________
单位法人代表(签名);________ 单位法人代表(签名);_________
委托代理人(签名);__________ 委托代理人(签名);___________
单位地址;____________________ 单位地址;_____________________
单位电话;____________________ 单位电话;_____________________
邮政编码;____________________ 邮政编码;_____________________
开户银行;____________________ 开户银行;_____________________
开户帐号;____________________ 开户帐号;_____________________
________年________月_______日 _________年________月________日
签订地点;____________________ 签订地点;_____________________
附件 填写合同须知
一、凡在地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;
二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容凿凿齐全;
三、本合同中的附件3"委托设计项目表",由设计单位根剧工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;
四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;
五、本合同由市勘察设计管理处统一单位编号;
六、本合同由市城乡规划委员会制定,市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印.
市工程设计合同
市工程设计合同
查看全文
false