网签版建设工程合同

网签版建设工程合同（精选26篇）

网签版建设工程合同 篇1

　　甲方：　　乙方：　　经甲乙双方共同协商，本着诚信互利的原则，就广告代理达成如下协议：　　

　　一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 广告业务，代理办法执行《 上海XX公司 广告代理实施办法》（后简称 ;办法;）规定。　　

　　二、 甲乙双方必须遵守《广告法》以及相关政策法规，未经双方书面同意，任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。　　

　　三、 乙方不得损害 上海XX公司 的信誉，不允许用弄虚作假等不法手段欺骗客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为，甲方有权取消其代理资格，并保留法律诉讼的权利。　　

　　四、 甲乙双方签定的广告合同，乙方按合作协议扣除代理费后，须将播出款项转付甲方指定的银行账户。　　

　　五、 乙方所代理的广告，按 上海XX公司 正在执行的广告收费标准执行。　　

　　六、 乙方应按甲方的要求把广告要求和广告资料提前发送到 上海XX公司 ，广告发布后甲方提供广告样张给乙方，具体事宜按《 上海XX公司广告 投放说明》办法处理。　　

　　七、 合同付款说明：　　

　　1、 遵守先付款后发布的原则。　　

　　2、 的确无法做到发布前付款，须在广告发布前支付30%的发布费，余款须在广告发布5个工作日内付清。　　

　　3、 违反以上款项，视为违约，甲方有权终止其广告播出。逾期1天，追缴拖欠款5%的滞纳金。　　

　　八、 如遇特殊情况广告不能按时播出，甲乙双方需及时协商解决。　　

　　九、 在合同的落实和执行中，有关合同和协议条款确需修订，须经双方协定。　　

　　十、 未尽事宜，甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。　　十

　　一、 协议、合同均需遵守中华人民共和国民法典及广告法等有关法律条款。　　十

　　二、 代理期限为：________年____月____日至200________年____月____日。　　十

　　三、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。　　（甲乙双方签章）　　甲方（广告客户或代理单位）：____________________________________　　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　乙方（广告发布单位名称）：____________________________________　　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。　　

　　一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期间发布____ 广告。　　

　　二、广告发布媒介为________________________________.　　

　　三、单位广告规格为________________________________.　　

　　四、广告采用样稿（样带），未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿（样带）。　　

　　五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。　　

　　六、广告样稿（样带）为合同附件，与本合同一并保存。　　

　　七、广告单价____ 元，加急费____ 元，其他费用____ 元，扣除优惠____ 元，扣除代理费________元，播出（刊登）次数____ ，总计________元。　　

　　八、甲方应在________年____月____日前将广告发布费付给乙方，付款方式____.　　

　　九、违约责任________________.　　

　　十、合同纠纷解决方式：

　　（1）由____ 仲裁委员会仲裁；

　　（2）向____ 人民法院起诉。　　十

　　一、其他：　　十

　　二、广告的编排方式和发布时间表：　　十

　　三、本合同一式两份，经双方代表人签字后生效。　　甲方：____________________　　代表人：________　　乙方：____________________　　代表人：________　　________年____月____日

网签版建设工程合同 篇2

　　网签版建设工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商， 由乙方承担

　　探矿工程， 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：

　　单孔孔深＜200（如果超过200应由甲乙双方协议再定）

　　二、钻孔直径：

　　钻孔Φ75，如果遇到特殊情况不得＜Φ60

　　三、单价：

　　（不含税）。

　　四、总工程量

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的

　　费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担(

　　元

　　)。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____况下， 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：

　　本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：________年____月____日________年____月____日

网签版建设工程合同 篇3

　　甲方：　　乙方：　　经甲乙双方共同协商，就赵一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。　　

　　一、工程名称：赵一级电站机电设备安装工程　　

　　二、工程地点：　　

　　三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。　　

　　四、工程价款及工程结算：　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。　　

　　五、工程工期及进度：　　

　　1、根据甲乙双方商定，乙方在________年____月____日前进场施工，________年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。　　

　　2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。　　

　　3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。　　

　　2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金________年质保期满后支付。　　

　　3、乙方在结算过程中承担“工程总价款215;10%”的税，税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。　　

　　七、双方责任：　　甲方：　　

　　1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。　　

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。　　

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。　　乙方：　　

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。　　

　　2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。　　

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。　　

　　4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。　　

　　5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。　　

　　6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。　　

　　6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。　　

　　八、质量验收：　　

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。　　

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。　　

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。　　

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。　　

　　5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。　　

　　九、安全管理：　　

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。　　

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。　　

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。　　

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。　　

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。　　

　　十、违约、仲裁：　　

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。　　

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。　　十

　　一、其他：　　

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。　　

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。　　

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。　　

　　3）设计变更通知等技术文件。　　

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。　　

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。　　

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。　　十

　　二、合同份数：　　本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。　　甲方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日

网签版建设工程合同 篇4

　　甲方：　　乙方：　　经甲乙双方协商，按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF—19999—0201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。　　

　　一、工程名称：　　

　　1、工程地点：____市沙安居工程（两栋小区安居高层）　　

　　2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。　　

　　3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。　　

　　4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。　　

　　二、承包内容：　　

　　1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。　　

　　2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。　　

　　3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。　　

　　4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。　　

　　5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。　　

　　三、工程承包标准：　　该工程中所有承包范围实行包干制： 元㎡（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按 元工日，小工按 元工日结算）。　　

　　四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：　　

　　1、砌体工程： 元㎡　　

　　2、内抹灰： 元㎡　　

　　3、抹灰： 元㎡　　

　　4、地坪： 元㎡　　

　　5、公用部分及屋面： 元㎡　　

　　6、散水： 元㎡　　

　　五、付款方式：　　甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月____日前计量，在次月____日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。　　

　　六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。　　

　　七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。　　

　　八、甲方责任：。　　

　　1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万元正，并补乙方违约金6万元整。　　

　　2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。　　

　　3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。　　

　　4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。　　

　　九、乙方责任：　　

　　1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。　　

　　2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。　　

　　3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。　　

　　4、乙方承担自己现场机具维修。　　

　　5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。　　

　　6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。　　

　　7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。　　

　　8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。　　

　　9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。　　

　　10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。　　1

　　1、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。　　1

　　2、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。　　

　　十、质量要求及相应处罚：　　

　　1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。　　

　　2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100—200元，并负责整改达到质量要求。　　

　　3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。　　

　　4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。　　十

　　一、治安管理：　　乙方人员进场小得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖、盗窃等现象，一经发现，甲方将给予乙方 300—500元次罚款，情节严重者，将呈报公安机关。　　十

　　二、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。　　十

　　三、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。　　由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

网签版建设工程合同 篇5

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

网签版建设工程合同 篇6

　　发包方：________________(以下简称甲方) 承包方：______________(以下简称乙方)

　　根据甲乙双方协商，甲方将______________________ 工程承包给了乙方施工，为明确双方职责，确保工程顺利完工，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。遵循平等自愿、公平和诚信的原则。双方协商一致，就本工程具体情况，达成以下条款：

　　一、 工程名称：_____________________________________

　　二、 工程地点：_____________________________________

　　三、 工程价款：按图纸实际建筑面积50元/㎡,工程面积2772平方米，工程总价138600元

　　四、 工程承包方式及范围：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范围：本工程图纸范围内的钢结构、墙板、屋面板的加工制作及安装，施工所需的工具及电缆、电线(包含切割片、焊条等)乙方自负，施工过程中所需的脚手架及吊车由甲方负责。注;工程中钢结构的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的补刷。

　　五、 验收标准：乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，施工过程中甲方逐项验收，确认合格，施工完毕验收完毕。

　　六、 工程开竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停电等造成的延误，工期顺延。

　　七、 付款方式：本工程乙方进场甲方支付10000元生活费，主钢立完，甲方支付人工费总额的___，次钢安装完再付总额的______%,墙板安装完再付总额的______%,顶板安装完再付总额的______%,余款待工程竣工验收合格后十五天内一次付清。墙板、屋面板安装完毕，付工程人工总费的_____%，在竣工验收合格后十五日内余款一次付清。

　　八、 甲乙双方责、权、利：甲方必须保证乙方施工所需材料及时足额供应，若材料短缺造成工期延误，乙方不承担任何责任。乙方必须保质保量完成此工程，若因质量事故造成延误工期，材料浪费，乙方承担由此造成的一切经济损失

　　九、 安全：为保证工程质量和施工安全，甲方指派_______为现场负责人，乙方指派____________为现场负责人，共同齐抓共管，在施工期间，遵守《中华人民共和国治安法》及甲方现场管理人员指挥，不得强干、蛮干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行负责，在施工期间，乙方应理好自己的工人，不得在工地内发生偷、盗、打架、寻衅滋事等行为，若因此造成的法律责任及经济责任，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　十、 本合同未尽事宜，在施工过程中双方友好协商。

　　十一、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字之日生效，完工、款清后自动失效。

　　备注：_____________________________

　　甲方签章： 乙方签字

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

网签版建设工程合同 篇7

　　合同编号：____________

　　贷款方：_____________

　　借款方：_____________

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放，为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途________________________________________________________________。

　　第二条借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元，预计用款为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

　　第三条借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利，在合同规定的借款期内，年息为___%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率%。

　　第四条借款期限

　　借款方保证从____年_____月起至____年_____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请代借款单位的.其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订下列合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，由各方协商解决;协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　第九条本合同条款以外事项，双方遵照《民法典》的有关规定办理。本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式份，双方各执份。

　　借款方：_____(盖章)

　　授权签字人：_____(盖章)

　　地址：_________

　　贷款方：_____(盖章)

　　授权签字人：_____(签章)

　　地址：_________

　　签约日期：_______签约地点：_______

网签版建设工程合同 篇8

　　基本建设工程储备借款合同

　　借款方：_________贷款方：_________

　　借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规定，特签订本合同。

　　第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元，用于_________。本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_________年。

　　第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。

　　第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_________%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。

　　第四条借款方保证在_________年_________月_________日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

　　第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息_________%。

　　第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《_____》的有关规定办理。

　　第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份，借贷双方签章后各执一份，报送_________各一份。

　　借款方(公章)：_________贷款方(公章)：_________

　　负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

网签版建设工程合同 篇9

　　进货方：______________________（以下简称甲方）

　　供货方：______________________（以下简称乙方）

　　一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。

　　二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。

　　三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。

　　四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金；乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。

　　五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。

　　六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（签字）：_____________ 法定代表人（签字）：_____________

　　公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________

　　联络电话：_______________________ 联络电话：_______________________

　　签订日期：_____________________年_________________月______________日

网签版建设工程合同 篇10

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将_______工程的______施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

　　一. 工程概况

　　1. 工程名称：______________

　　2. 工程地点：________________

　　3. 承包范围：_______________

　　4. 承包方式：包工、包料、包费用

　　5. 工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起______个日历天。

　　6. 工程质量：本工程为合格工程

　　二. 合同单价和付款方式

　　1. 合同单价：_____________

　　2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。

　　4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。

　　三.技术要求和质量标准_______________________

　　四.违约责任和安全责任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款______%的违约金。 乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的_____%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　五.争议或纠纷处理

　　1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

　　2. 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议，双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期为_____年

　　在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后_____小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

　　七.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执____份，乙方执____份。

　　甲方(签章)：____________

　　电话：_____________

　　日期：_____________

　　乙方(签章)：____________

　　电话：_____________

　　日期：_____________

网签版建设工程合同 篇11

　　合同编号：____________

　　工程名称（以单位工程为准）：___________

　　发包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　施工合同编号：_________________________

　　交付竣工工程日期：_____年_____月_____日

　　北京市工商行政管理局

　　北京市城乡建设委员会监制

　　一九九四年十二月

　　发包方（用户）名称：______________

　　工程名称：________________________

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围

　　1.屋面漏雨；

　　2.烟道、排气孔道、风道不通；

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

　　7.外墙板漏水，阳台积水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0％计算。

　　（2）单独承包装饰工程，按1.0％计算。

　　2.本工程保修抵押金为__________________元。

　　金额大写：____________________________。

　　五、保修抵押金返还

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、争议

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。

　　双方约定按第________种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

　　八、合同份数

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：__________________________________________

　　承包方（施工保修单位）：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　（公章）

　　保修合同订立时间：　年　月　日

　　发包方（用户）：

　　地址：　

　　邮政编码：　

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

网签版建设工程合同 篇12

　　甲方：兰殿涛 (以下简称甲方)

　　乙方：兰学东 (以下简称乙方)

　　甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商，条款如下：

　　一、甲方建筑范围

　　整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑标准及质量

　　1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。

　　2、内部结构需钢筋梁柱，必须由甲方确定，乙方不得擅自变更。

　　3、乙方施工必须保证施工质量，误差不得超过0.5公分。乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方意见，损失材料费得由乙方承担赔偿。

　　三、乙方承包施工价格及收费范围

　　1、按照双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元)，乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面按照前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料满足情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。

　　2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必须安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　证明人签字：

网签版建设工程合同 篇13

　　甲方(买方)：　　乙方(卖方)：　　甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，签订本合同：　　

　　一、合同标的　　

　　1.1乙方根据要求向甲方提供【网络监控设备一批】(详见附件【一】)。　　

　　二、交付方式　　

　　2.1乙方应按下述要求将产品交付甲方：　　

　　2.

　　1.1交付期限：合同签订后【】内交付。　　

　　2.

　　1.2交付地点：【需方自提】。　　

　　2.

　　2.3交付方式：【交付方式及运输方式、运费见补充附页】。　　

　　三、运费及风险转移　　

　　3.1乙方将产品送至甲方指定的交付地点，并承担运输费用以及运输途中的一切风险，风险自产品运到甲方指定地点并经甲方验收合格签收后转移到甲方。因包装不当等原因造成的产品灭失、损坏，由乙方负责。　　

　　四、质量保证　　

　　4.1乙方保证交付的产品与双方约定的式样、质量完全符合，且符合甲方正常使用要求，不存在任何质量瑕疵。　　

　　4.2因产品质量问题引起的一切人身、财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。　　

　　五、合同价款及支付　　

　　5.1本合同采购价款：大写人民币【壹拾柒万叁仟贰佰壹拾陆元整】，小写：【173216元】。该合同价款已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付上述价款之外的任何其他费用。　　

　　5.2甲方凭乙方开具的相应金额的发票并按以下第【1】种方式向乙方付款：　　

　　(1)一次性支付：甲方在收到乙方全部产品，并验收合格签收后支付。　　

　　(2)分期支付：甲方分期向乙方支付本合同采购价款: 【 】。　　

　　六、质量保修　　

　　6.1乙方提供自产品出货之日起【________年】的保修服务。对于产品交付检验的不合格品，乙方将予以更换。　　

　　七、违约责任　　

　　7.1乙方不能按时交货的，每逾期【一周】应向甲方按合同总价　　【1】%的标准支付违约金(不足【一周】的按【一周】计算)。乙方不能按时交货超过【三周】的，甲方有权解除合同。违约金不能弥补所造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。　　

　　八、争议解决　　

　　8.1合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决。若协商不成，向甲方所在地有管辖权的法院起诉。　　

　　九、其他约定事项　　

　　9.1合同变更：本合同一经签订，双方不得变更或擅自解除，如需变更，只能以双方签字盖章的书面文件(包括传真件)进行，该类文件视为本合同的有效组成部份。　　

　　9.2本合同一式【肆】份，双方各持【贰】份，经双方签字盖章后生效;本合同传真件具有同等的法律效力。　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇

网签版建设工程合同 篇14

　　甲方：贵州XX公司　　乙方：六盘水XX公司　　甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于

　　花渔洞的“花渔____区”工程

　　爆破工程的经济责任管理达成以下协议：　　

　　一、 工程概况：　　工程名称：花渔____区工程　　工程地点： 工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）　　

　　二、 工程单价和工程量：　　

　　1、 工程单价：含税费）　　

　　2、 工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。　　

　　三、 工程计价与结算：　　

　　1、　　

　　2、 工程款工程量单价 工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月____日　　前支付实际完成工程量80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。　　

　　3、 工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款工程量单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结　　算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。　　

　　四、 工期要求：　　本合同工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。　　

　　五、 双方责权利：　　甲方责权利：　　

　　1、 甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，　　并保证相关资料真实性。　　

　　2、 甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。　　

　　3、 甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三　　条相关规定执行。　　

　　4、 每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。　　

　　5、　　

　　1、 乙方责权利： 乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。　　

　　2、 乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续。　　

　　3、 乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。　　

　　4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。　　

　　5、 乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业　　

　　6、 按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。　　

　　7、 乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。　　

　　8、　　

　　9、 各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。　　

　　六、 安全责任：　　

　　1、 甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。　　

　　2、 乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。　　

　　3、 如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理，承担一切责任。　　

　　七、 违约责任　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。　　

　　1、 甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。　　

　　2、 如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。　　

　　八、 工程停建或缓建的处理：　　由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，是合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。　　

　　九、 工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。　　

　　十、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。　　甲方：

　　乙方：　　法人（签字）：

　　法人（签字）：

　　工程合同图文推荐

　　工程工程合同工程工程合同工程工程合同工程工程合同

网签版建设工程合同 篇15

　　甲 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(负责人)：

　　开户行：

　　账 号：

　　项目联系人：

　　通讯地址：

　　手 机：

　　电 话：

　　电子信箱：

　　乙 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(负责人)：

　　开户行：

　　账 号：

　　项目联系人：

　　通讯地址：

　　手 机：

　　电 话：

　　电子信箱：

　　建设工程前期技术服务合同

　　鉴于甲方建设项目可行性研究的需要，根据广西电网有限责任公司或( 供电局)公开招标结果及乙方与广西电网有限责任公司 供电局签订的《 年度电网基建项目可行性研究技术服务合同》(框架合同)、合同签订的相关要求，甲方委托乙方提供建设项目可行性研究技术咨询服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订

　　一、《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》等国家有关建设工程可行性研究、勘察设计管理的法律、行政法规和规章。

　　二、《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》(20__年版)《关于印发电网基建项目前期工作费用使用指导意见的通知》(南方电网公司计〔20__〕78号)和《关于发布南方电网35千伏、20千伏及以下电网工程前期工作费用标准的通知》(南方电网定额〔20__〕20号)等相关规定以及批准的可研估算及项目前期考核评价结果。

　　三、广西电网有限责任公司供电局中标通知书(编号： )及工程有关的文件。

　　四、其他：

　　第二条 本合同的工程名称、工作内容，规程、规范和要求

　　一、工程名称

　　工程

　　项目建设地点：

　　二、工作内容：完成项目可行性研究报告(以下简称可研)以及项目核准报告的编制。

　　三、规程、规范和要求

　　(一)根据国家、行业发布的有关规程、规范、技术标准，中国南方电网有限责任公司(以下简称南网)、广西电网有限责任公司发布的《中国南方电网公司标准设计和典型造价》(最新版本)《中国南方电网有限责任公司管制业务固定资产投资项目管理办法》》《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》《中国南方电网有限责任公司基建设计管理办法》《中国南方电网有限责任公司基建造价管理办法》《广西电网有限责任公司电网基建项目前期管理实施细则》《中国南方电网有限责任公司10(20)千伏及以下配电网项目可行性研究内容深度规定》等相关制度、技术标准开展相关工作。

　　(二)按照甲方委托的工作内容,完成项目可行性研究报告、项目核准报告或相应批次以县为单位的农网改造升级工程项目可研报告编写的技术服务工作。

　　第三条 乙方向甲方交付的资料及文件

　　一、经甲乙双方协商，乙方按以下要求向甲方提交纸质文件、电子文件(含可编辑的word、excel、CAD版)，资料及文件内容须符合本合同约定要求。

　　序号成果及文件名称份数时间要求备 注

　　1可行性研究报告(内审版)30年月日前

　　2可行性研究报告(自主评审或第三方评审)30年月日前可研批复后另提交审定版报告5份

　　3可研技术服务过程中收集整理出的电子版、纸质版原始资料、过程资料1年月日前

　　4项目核准申请报告 年月日前农网项目需编制以县为单位的农网改造升级工程项目可研报告

　　二、工期如遇特殊情况(设计方案变更、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，乙方应提前10个工作日向甲方提出书面申请并取得同意后，工期顺延或另行商议。

　　第四条 合同价款及支付方式

　　一、本合同价款按南网、广西电网有限责任公司现行有关规定的收费标准计算(详见附表1)，没有规定的收费项目，由双方协商议定。

　　二、经双方商定本合同价款暂定为人民币(大写，下同) 整(￥(小写) 元(详见附表)。待可研批复完成后，甲方根据批复及乙方前期技术服务考核评价结果，核定最终合同金额，双方签订补充协议。

　　三、费用支付方法：采取转账支付

　　(一)乙方提交可研报告并经甲方确认后一个月内，甲方支付暂定合同价款总额的20%，金额为人民币 (￥ 元)。

　　(二)本合同项目可研及各项报告批复完成后，甲乙双方核定最终合同金额，并签订补充协议。

　　(三)在甲方支付上述款项前，乙方必须先开具相应的增值税专用发票，甲方收到发票及申请符合规定后再向乙方支付上述款项。因乙方未开具发票或开具的发票不符合规定导致甲方迟延支付上述款项的，损失由乙方承担，甲方不负违约责任和损害赔偿责任。

　　第五条 双方责任

　　一、甲方责任

　　(一)甲方尊重乙方根据国家、行业以及南网等有关标准规定进行设计的权力，不应提出与国家、行业以及南网、广西电网有限责任公司等有关标准规定相抵触的要求;

　　(二)向乙方提供开展项目可行性研究报告、项目核准报告、以县为单位的农网改造升级工程项目可研报告编制的技术服务工作所需的有关基础资料;

　　(三)负责组织开展规划选址、选线、用地等手续的报批及协调工作;

　　(四)甲方或上级单位对乙方提交符合本合同约定要求的资料及文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲方均应支付应付的费用。

　　(五)甲方按本合同第四条规定向乙方支付合同款项。

　　(六)甲方对乙方技术服务行为进行严格检查核对，若乙方技术服务行为不符合相关规定，限期整改，否则视为乙方违约，甲方有权上报广西电网有限责任公司同意后，解除合同。甲方按广西电网有限责任公司项目前期考核评价体系对乙方设计行为进行考核评价，结果上报广西电网有限责任公司备案。

　　(七)其他：

　　二、乙方责任

　　(一)按照国家、行业以及南网、广西电网有限责任公司现行的标准、规程、规范、技术条例进行前期技术服务工作，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价;

　　(二)乙方按本合同第三条规定向甲方交付各项工程资料及文件，对资料及文件的完整性、准确性负责;对出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　(三)乙方参加甲方及广西电网有限责任公司对各项工程资料及文件的审查并根据审查结论负责作出调整或补充。

　　(四)乙方负责在开展可行性研究报告编制工作过程中所必需的协调费用。

　　(五)乙方有责任协助甲方办理和取得相关路径协议、配变落点协议、规划定点等各项支持性文件的批复。

　　(六)乙方在任何情况下不得转包。如果需要部分分包，则需经甲方书面同意。乙方需严格校审和质量把关，与分包人向甲方承担连带责任。乙方与分包单位签订分包合同后，要将副本送交甲方。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除乙方任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为乙方的违约或疏忽。

　　(七)其他： /

　　第六条 知识产权和保密协议

　　一、 乙方为完成本合同约定的服务，所收集的一切原始资料(数据、文字、图纸等)、过程资料(对原始资料进行整理后形成的资料)以及创造的一切智力成果和知识产权均归甲方所有。

　　二、未经对方同意，任何一方均不得向第三人或公众传播有关本项目和对方的一切资料和信息。如发生以上情况，泄密方应向对方支付相当于合同价款两倍的违约金，并承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第七条 违约与考核

　　一、甲方或乙方违反合同约定造成损失的应承担违约责任。

　　二、 乙方违规允许其他单位或者个人以本单位名义承揽本合同项目可研设计任务或违规转包的，应向甲方支付合同总额的1倍以上2倍以下的违约金，并在三年内不得承担广西电网有限责任公司管辖范围内的电网基建工程前期技术服务及工程设计工作。乙方未经甲方同意擅自违规分包的，乙方应向甲方支付合同总额20% 的违约金。

　　三、由于设计质量不符合合同约定要求造成返工，乙方除负责采取补救措施外，应免收返工部分的费用，并根据返工程度向甲方支付不超过合同总额10%的赔偿金，由甲方从乙方技术服务费中扣减。

　　因乙方提供的设计成果深度不足造成可研批复调整或在广西电网有限责任公司组织的项目复核中发现因乙方没有按照相关要求对项目建设规模、投资估算等严格把关，被广西电网有限责任公司或项目业主单位正式通报批评的，扣除该项目合同金额10%的赔偿金。由于乙方自身原因，延误了规定的技术服务文件交付时间，每延误一天，减收该项目应收技术服务费的千分之二，最多不超过合同总额的10%，由甲方从乙方技术服务费中扣减。

　　四、如由于乙方设计错误造成重大工程质量事故损失，由乙方承担责任。乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，由甲方从乙方技术服务费中扣减，并视设计事故的严重性，由甲方报广西电网有限责任公司同意后，暂停乙方在甲方管辖范围内的电网基建工程前期技术服务及工程设计工作。

　　五、甲方变更项目的工作内容和要求，造成乙方返工、或修改设计时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方已耗工时、工作量向乙方支付费用。

　　六、 在合同履行期间，由于不可抗力因素或因为国家政策调整以及工程项目未获批准立项导致不能开展可行性研究工作，招标人有权要求终止或解除合同。

　　七、在合同履行期间，甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的，乙方开展技术服务工作的，不退还甲方已付的合同价款;己开始技术服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量据实支付，对于项目已提交可行性研究报告但未取得可行性研究批复并取消的，乙方获得不高于该项目50%的合同价款。

　　八、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应在合同终止或解除之日起10日内双倍返甲方已支付的合同款项。

　　九、乙方必须严格按投标文件的项目人员配置(项目设总、各专业主设人员搭配)开展项目设计，项目人员配置信息需作为本合同附件(需包含项目负责人、电气一次、电气二次、变电土建、线路电气、线路结构、技经等人员姓名、联系方式、工作邮箱、在本项目中承担的任务等信息)，乙方不得擅自变动人员，如有特殊情况确需调整的，需报甲方审批同意。未经同意擅自变动人员的，每经检查发现一次，每次扣减合同总额的1%，最多不超过合同总额的10%，由甲方从乙方技术服务费中扣减。

　　十、投资估算必须履行编制、校核、审核和批准程序，各级编制、校核、审核人员应由具有电力工程造价专业执(从)业资格的人员承担，并在正式投资估算书签字，加盖电力工程造价人员专用章。同时编制和校核人员还应取得广西电网有限责任公司电力建设定额站组织的设计造价从业人员岗位技能培训考试合格证明，否则，还应增加考试合格造价人员签字确认。提交的投资估算不满足上述要求的，扣罚合同总额的1%，由甲方从乙方技术服务费中扣减。

　　十一、任何一方违反保密义务的，泄密方应向对方支付相当于合同价款20%的违约金，并承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　十二、其他责任： /

　　第八条 其他

　　一、甲乙双方需依法经营，廉洁自律。在合同签订、履行过程中，双方不得以任何理由、任何形式进行利益输送，不得提供或接受另一方的财物或其他利益。任何一方如果违反本条规定，另一方均有权拒绝并将信息反馈到甲方(廉洁受理单位：__监察部;举报电话: 077X-__X)。甲方有义务详细调查，乙方有义务对调查工作给予全力配合。

　　如果乙方违反本条款的，甲方有权根据国家和南方电网公司采购等有关规定，对乙方进行处理，并视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

　　任何一方如果违反此条款，涉嫌犯罪的，将按照《中华人民共和国刑法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》将相关责任人交由司法机关追究法律责任。

　　二、在本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更或解除本合同。任何一方要求变更或解除合同时，则应当在 7 日前书面通知对方并取得对方的书面同意，并及时签订书面变更或解除协议。如出现本合同约定的单方合同解除的情形时，权利人无须经对方同意即可解除合同。

　　因一方变更或解除合同使对方遭受损失的，应向对方承担赔偿责任。但由于政策变化、政府行为等客观原因致使合同不能继续履行的，双方可变更、解除本合同，且任何一方均无需向对方承担赔偿责任。

　　三、根据本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，书面通知按双方在合同文本所列地址发出，联系人为收件人。如任何一方的地址有变更时，需在变更前10日以书面形式通知对方，否则变更地址的一方需自行承担因迟延通知而造成的损失。

　　双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：(1)以专人递送的，接收人签收之日视为送达。(2)以短信/传真/电子邮件方式送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达日。(3)以特快专递形式发出的，特快专递发出后第三日视为送达。(4)若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

　　本合同约定的地址、联系人及电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。任何一方当事人对电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)的联系送达均适用于争议解决时的送达。

　　四、乙方须重视并加强安全生产工作，遵守甲方的规章管理制度，接受甲方的安全生产监督管理。乙方保证与其指派的服务人员签订劳动合同或劳务合同，明确双方权利义务，并由乙方负责支付服务人员的一切费用，包括为服务人员购买社会保险、人身意外保险以及劳保用品等。

　　在本合同履行期间，乙方服务人员发生人身伤亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。

　　五、其他条款： /

　　第九条 附则

　　一、不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　二、本合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　三、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　四、本合同一式陆份，甲方乙方各执叁份。

　　五、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　六、双方履行完合同规定的义务，本合同即行终止。

　　(以下无正文)

　　(本页为编号为： 的合同的签署页)

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签名)：

　　签订日期： 年 月 日

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签名)：

　　签订日期： 年 月 日

网签版建设工程合同 篇16

　　贷款方：

　　联系方式：

　　借款方：

　　联系方式：

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 借款用途：

　　第二条 借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。

　　借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。

　　第三条 借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为______%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。

　　利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。

　　第四条 借款期限

　　借款方保证从________年____月起至________年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

　　借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明________年____月____日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条 违约责任

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。

　　第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条 本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第九条 争议解决方式

　　甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　借款合同纠纷的诉讼时效为________年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。

　　第十条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。

　　本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。

　　贷款方(盖章)：

　　负责人：

　　________年____月____日

　　借款方(盖章)：

　　负责人：

　　________年____月____日

网签版建设工程合同 篇17

　　工程名称： 工程地点：

　　合同编号： (由设计人编填)

　　设计证书等级： 发 包 人：

　　设 计 人： 签订日期：

　　深圳市规划与国土资源局 监制

　　发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条 本合同设计项目的内容：

　　2.1 2.2设计指标

　　第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

　　第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　第五条 本合同设计收费估算为计费支付进度详见下表。 说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条 双方责任 6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.3发包人更变委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人员交付的设计资料

　　及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3设计合理使用年限为

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。 7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程技术收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用、除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政

　　主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　8.8本合同一式份，发包人 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同意法律效力。

　　8.12其它约定事项：

　　发包人名称： 设计人名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)

　　住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真：

　　开户银行： 银行帐号：

　　建设行政主管部门备案： 备案号：

　　备案日期： 年 月 法定代表人：

　　委托代理人： 住 所： 邮政编码：

　　电 话： 传 真：

　　开户银行： 银行帐号：

　　鉴定意见： 经办人：

　　鉴定日期： 年 日 (签字)

　　鉴定日期： 年 日 (签字)

网签版建设工程合同 篇18

　　借款方:

　　法定代表人:

　　地址：

　　电话：

　　贷款方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。:

　　第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式二份，签章各方各执一份，

　　借款方：

　　贷款方：

　　代表人：

　　代表人：

　　_________年_________月_________日

网签版建设工程合同 篇19

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　法定代表人：，总经理

　　委托代理人：

　　甲乙双方“建合同纠纷”一案，经充分协商，特签订本协议，共同遵照执行。

　　一、乙方尚欠甲方钢结构工程款人民币壹拾肆万肆仟捌佰柒拾元整(￥：)，于 年 月 日前一次性付给甲方。

　　二、甲方收款后，双方即到龙口市人民法院申请撤回对对方的起诉，同时，甲方申请该法院解除对乙方银行账户的冻结措施。

　　三、若乙方逾期付款，甲方则不予撤诉，并申请法院对乙方的银行账户依法办理续冻手续。

　　(法院冻结期限： 年 月 日始至 年 月 日止)。

　　四、甲乙双方撤诉后，各自向法院缴纳的案件受理费及甲方交纳的财产保全费，双方各自承担。

　　五、甲乙双方各自撤诉后，甲乙双方有关此次钢结构工程的全部事宜均一次性了结，其他互不追究。

　　六、本协议甲乙双方委托代理人签字即生效，一式两份，双方各

　　执一份。

　　甲方：

　　委托代理人：(签字)

　　乙方：

　　委托代理人：(签字)

网签版建设工程合同 篇20

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因建设_________________需要占用土地，在_________________镇人民政府监督协调下，根据《合同法》和《土地法》相关规定，经甲乙双方友好协商，本着自愿及平等互利、共同发展的原则，达成以下协议：

　　(一)甲方用地范围为建设沙圪堵急调峰加气站所需土地。

　　(二)协议达成后，乙方及其村民不得干扰阻挡甲方在土地范围内施工、经营等合法行为。

　　(三)甲方根据用地的数量对乙方进行土地占用补偿，补偿方法如下：

　　1、甲方一次性补偿乙方：人民币(大写)_________________(小写：_________________整)

　　(此补偿费用包括土地补偿、退耕还林补偿、地上附着物补偿、土坝补偿、等所有和土地相关的全部费用)

　　甲方补偿只对乙方村委会，不直接对村民，具体分配由乙方村委会负责。

　　2、如村民阻拦施工由村委会出面协调并解决，并不得影响甲方正常施工。

　　(四)违约责任

　　协议生效后，双方严格遵守共同履约，如果有一方违约，违约的一方应当向未违约方支付补偿金额_________________%的违约金。

　　(五)争议的解决

　　1、本协议在正常的履行过程中，乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。

　　2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。

　　(六)其它事项

　　1、甲方应当在双方签订协议后三日内，将补偿款打入乙方村委会指定账户，否则按逾期付款处理。

　　2、本协议由沙圪堵镇人民政府监督执行。

　　3、本协议由甲、乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效，协议有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除协议。

　　4、本协议于双方签订之日起生效。本协议一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵镇人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙双方共同遵守执行。

　　甲方(章)：_________________ 乙方(章)：_________________

　　地 址：_________________ 地 址：_________________

　　法定代表人： _________________村委会代表人：_________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　电 话： _________________电 话：_________________

　　开户行： _________________开户行：_________________

　　账 号：_________________ 账 号：_________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

网签版建设工程合同 篇21

　　?合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　□施工现场：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　□双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

　　第二条　承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当 日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条　质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　□国家标准

　　□行业标准

　　□双方约定标准：________________________________。

　　第四条　运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责 □乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条　验收

　　1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条　合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________ 元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

　　第七条　违约责任

　　1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条　保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　第九条　合同变更与未尽事宜补充

　　1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条　其他事项____________________________。

　　第十一条　争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条　本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条　附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　签订人：_______　职务：_______　签订人：_______　职务：_______

　　负责人：______________________　负责人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　电话：________________________　电话：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　附件：石材供料单

网签版建设工程合同 篇22

　　甲方(委托单位)

　　乙方(检测机构)

　　根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

　　工程概况

　　工程名称：标段

　　工程地址：

　　检测类别：□验收检测□平行检测□其他

　　工程类别：□房建□房屋修缮□市政基础设施

　　□公路□水运□水利

　　□绿化□民防□轨道交通

　　□其他

　　工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程

　　建设/实施单位：

　　设计单位：

　　见证单位：

　　总承包单位：

　　施工单位：

　　工程报建编号：工程所属区县：

　　工程投资额：工程建安费：

　　监管机构：

　　第一条检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

　　第二条检测标准

　　双方约定的检测标准：

　　第三条检测费用的核算与支付

　　(一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。

　　1.乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

　　2.本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

　　(二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。

　　1.自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。

　　(三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

　　第四条检测报告的交付

　　(一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。

　　乙方交付检测报告一式份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

　　(二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告。

　　1.甲方上门提取检测报告。

　　2.乙方送检测报告给甲方。

　　第五条检测样品的运输

　　双方约定按以下第种方式运输检测样品。

　　乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

　　1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

　　2.乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

　　第六条甲方的权利义务

　　(一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

　　(二)甲方应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支检测费用。

　　(三)甲方授权为代表，负责与乙方联系。

　　如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

　　(四)甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

　　(五)委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。

　　见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

　　(六)检测试样抽取、制作时，甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。

　　委托时应填写检测委托单，委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

　　(七)检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前日将现场检测日期通知乙方。

　　见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

　　(八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

　　(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

　　第七条乙方的权利义务

　　(一)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

　　(二)乙方承诺与相关单位、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　(三)乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。

　　(四)乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

　　(五)检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

　　(六)检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

　　(七)乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

　　(八)对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

　　(九)检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方。

　　(十)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

　　第八条对检测结论异议的处理

　　甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。

　　复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。

　　复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

　　第九条违约责任

　　(一)甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的%向乙方支付违约金。

　　(二)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

　　完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　(三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金。

　　(四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

　　(五)其他违约责任：

　　第十条其他约定事项

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可选择下列方式：

　　1.向仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条附则

　　乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

　　检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

　　本合同一式份，双方各执份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　单位电话：单位电话：

　　传真：传真：

　　联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：

　　统一社会信用代码：统一社会信用代码：

　　合同订立时间：年月日

网签版建设工程合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　一、合同协议书

　　甲方_______为兴建________工程，接受了乙方_______对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;

　　(2)合同协议书;

　　(3)双方签署的合同谈判备忘录;

　　(4)合同专用条款;

　　(5)合同通用条款;

　　(6)中标通知书、投标书和招标书;

　　(7)与本合同有关的其他文件。

　　3.本合同总价款为人民币____万元。

　　4.本合同工程的施工期为__个月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。

　　5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

　　6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

　　7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本__份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

网签版建设工程合同 篇24

　　合同订立时间：_________________

　　合同订立地点：_________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定后生效。

　　委托人(盖章)：_________________受托人(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_________________法定代表人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________授权代理人(签字或盖章)：_________________单位地址：_________________单位地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　电子信箱：_________________电子信箱：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

网签版建设工程合同 篇25

　　发包人：(以下简称甲方)：

　　承包人：(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。

　　1、工程概况及分包内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程概况：

　　分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方承担)。

　　分包方式：清工

　　2、合同价款：按建筑面积计算： 元/㎡。一次性包死，价格不可再调。

　　3、分包工期

　　4、质量标准：达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。

　　5、付款方式：

　　1)地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70﹪。

　　2)±0.000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。

　　3)主体完工后，经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。

　　6、甲方的责任和义务

　　1)组建项目管理班子，办理竣工手续。

　　2)负责组织分部工程的验收。

　　3)负责提供施工用的设备及周转材料。

　　发包人：日期：

　　承包人：日期：

网签版建设工程合同 篇26

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条概况

　　1、项目名称：_________。

　　2、项目地点：_________。

　　3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。

　　第二条工期　　

　　1、本项目的施工期限为合同签订后的_________个工作日。　　

　　2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。

　　2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;

　　2.2、双方书面确认的计划工期改变;

　　2.3、不可抗力因素。

　　第三条承包方式和造价

　　1、承包方式：包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。

　　2、项目总造价：人民币(大写)：(_________)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。

　　第四条付款方式、结算方式

　　(一)付款方式

　　1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(_________);

　　3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(__________________);

　　(二)结算方式：

　　1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。

　　2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。

　　第五条材料供应

　　1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。

　　2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。

　　第六条甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。

　　2、按合同规定及时支付工程款项。

　　3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。

　　4、组织本工程项目的竣工验收。

　　(二)乙方责任

　　1、按合同规定按时完成并交付该工程。

　　2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。

　　3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。

　　4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。

　　5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。

　　6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。

　　7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。

　　第七条工程项目及设计的变更、修改　　甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。

　　第八条工程质量

　　1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。

　　2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。

　　第九条竣工验收

　　1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期作为竣工日期。

　　2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。

　　3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。

　　第十条违约责任

　　(一)甲方违约责任　　甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外,另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。

　　(二)乙方违约责任

　　1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。

　　2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此而引起的一切经济、法律责任。

　　3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同，并终止支付未结算的工程款。

　　第十一条合同争议　　遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由____市经济合同仲裁委员会裁定。

　　第十二条工程保修　　工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供维护服务。

　　第十三条不可抗力　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同,决定部分或全部免予承担违约责任。

　　第十四条其它

　　1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。

　　2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿。

　　3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的工程量报价。

　　4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

　　6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　

　　________年____月____日

　　________年____月____日