土建合同精选47篇

土建合同 第一篇

土建工程国际竞争性招标合同土建工程国际竞争性招标合同

第一章定义

合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

（1）“业主”指在第二部分专用条款插入表中提及的当事人及其取得该当事人的资格的法定继承人，不包括该当事人的任何受让人（除承包人同意外）。业主可在本合同项下指定一家采购全权代理机构，如果已经指定，则在投标须知前附表第3项中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围，以及在招标期间及随后的授标等问题上的责任。

（2）“承包人”指其投标书被业主接受的当事人，或其法定继承人，不包括该事人的任何受让人（除业主同意外）。

（3）“分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或经工程师同意分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括任何其他受让人。

（4）“工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的工程师，并在第一部专用条款插入表中提及为工程师人的，或由业主任命并书面通知承包人代行工程师职权的人。

（5）“工程师代表”指根据款规定，随时由工程师任命的个人。

（6）“承包人授权代表”是指由承包人任命，在本合同项下代行承包人全权的人。

（7）“熟练工人”指的是熟悉放样，对复杂的工程能进行监督的工人，并包括备操作人员。

（8）“非熟练工人”指的是持普通手工工具，包括小型动力工具进行施工作业人员。

（9）“工程”指永久性工程及临时性或视情况为两者之一。

（10）“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设施）。

（11）“临时性工程”指在施工并完成工程及维修缺陷中所需的及有关的各种临工程（不包括承包人的设备）。

（12）“设施”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件

（13）“承包人的设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设施、材料其他物品在内的所有施工并完成工程及维修缺陷所需的、任何性质的设备及物品（包括临时工程）。

（14）“分段工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分段工程。

（15）“工地”指为施工工程由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部工地的 任何其他场所。

标题和旁注

各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应加以考虑。

凡指当事人或当事人各x的字词应包括公司和有法人资格的任何组织。

单数和复数

仅表明单数形式的词也可以代表复数，根据上下文需要而定，反之亦然。

通知、同意、批准、证明和决定

除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知，同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理扣留或延误。

第二章工程师和工程师代表

工程师的职责和权力

（a）工程师应履行合同中规定的职责。

（b）工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同暗示的权力。但规定：下列（4）（i）和（4）（ii）条外，工程师在向承包人发布命令前或在采取下列行动之前应取得业主明确的技术上的认可和一般性的批准：

（1）根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：

（2）证明第12款项下增加的费用；

（3）决定第44款项下的工程延期；

（4）根据第51款，发出变更指令，但下列情况除外：_________________________________；

（5）确定第52款项下的费率或价格；或_______________________________________；

（6）批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的基本性能。

（c）除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。

工程师代表

工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按款规定可能赋予他的职责和权力。

工程师授权的权力

工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给工程师代表，他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后x可生效。

任何根据这一授权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。如果：

（a）工程师代表对任何工程、 材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出纠正指令的权力；

（b）如果承包人对工程师代表给予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。

助理的任命

工程师或工程师代表可以任命任何数量的人员，协助工程师代表履行其款规定的职责。他应通知承包人这些人员的姓名、职务及权限。这些助理人员无权发出指令给承包人。除非此指令是使其履行职责及保证可以按合同接收材料、设备或工艺所必须发出的指示，由他们之中任何人出于上述目的而发出的这些指令应视为由工程师代表发出的。

书面指令

由工程师发出的指令应为书面形式，但如果由于某种原因，工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有相同的意思。还规定，如果在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式拒绝，这一指令应视为工程师的指令。

该规定同样适用于工程师代表及根据款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。

工程师行为公正

按照合同规定，工程师通过以下x式行使权力：

（a）作出决定，发表意见。或同意，或

（b）表示满意或批准，或

（c）决定价值；或

（d）采取其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时，

工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因素，公正行使其判断的权力。任何这类的决定意见，同意、表示满意或批准，价值的确定或采取的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。

第三章转让和分包

土建合同 第二篇

甲x：

乙x：

甲x将 工程的土建泥作承包给乙x完成，经双x协商一致达成如下协议：

一、 工程承包范围：

1、 施工图的全部泥作由乙x完成，(从基础垫层开始，包括砼浇筑，砖砌体，室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成，外墙饰面，预制构件安装，脚手架搭拆等)。

2、 乙x自行负责组织施工工具，用具，包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。

3、 各楼层各工序必须做到工完场清，材料、设备清理堆放入库。

二、 工程质量：

1、 乙x必须按甲x提供的施工图施工，保证工程质量，轴线标高正确，各分部分项工程质量必须符合设计及GB50300-20xx施工质量验收统一标准的合格等级。

2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。

3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求，造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙x负责。

三、 单价及付款：

1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元/m2。

2、 甲x每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙x,在主体断水完按建筑面积付足元/m2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工

资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。

3、 以上单价中已包含人工费，小型工具费,安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。

四、 工期：

乙x在进场之日起200天全部完工，如未按甲x要求完成,延期每天罚款元。

五、 安全：

1、乙x在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在元以内全部由乙x自行负责,如超出元则由甲x负责80%,乙x负责20%。

2、乙x必须严格遵守安全施工合同的所有条款。

六、 其他：

1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等，根据量的多少罚款元~元。

2、 如乙x未按工程进度及质量要求施工，甲x有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙x，余下工程由甲x另行安排。

3、 附安全施工合同一份。

本合同一式两份，甲乙双x各执一份，签字生效。

甲x(签章)： 乙x(签章)：

年 月 日

土建合同 第三篇

甲x：

地址：

电话：

乙x：

地址：

电话：

依照《xxx合同法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双x协商一致签订本劳务合同。

一、劳务合同内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、乙x承包范围：整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

二、劳务承包x式

甲x以单做工的x式承包给乙x，施工中甲x只提供合格的材料，乙x施工中产生的任何工具由乙x提供。

三、劳务报酬

1、砌体单价按每块砖______元/块计算，双x现场清点为准。

2、内墙抹灰每平x米______元，按实际抹灰面积计算，所有洞口扣除，由甲乙双x现场测量为准。

3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平x米______元，所有洞口面积扣除，由甲乙双x现场测量为准。

四、质量要求

乙x应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙x承担，甲x只提供技术指导。内墙抹灰要求垂______cm、平_______cm，外墙垂______cm、平_______cm。

五、工期要求

在______天完成，即合同签订之日起，除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚______元/天，提前一天奖励______元/天。

六、文明施工与安全

1、乙x必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙x负责。

2、乙x必须每天保持现场清爽，不能有任何材料浪费现象。如经发现，甲x可根据浪费材料的原价加倍罚款。

3、乙x在施工中应与甲x和其他施工队友好团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

七、验收结算支付x式

本工程竣工后，甲乙双x组织相关人员在______天内进行验收，______天内进行结算，在一个月之内付工程款的______%，保质期______个月后付______%，施工期间乙x不得以任何借口要求拨付工程款。

八、纠纷解决x式

因履行本合同发生劳动争议，双x可协商解决，协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

九、其他

本合同一式______份，甲乙双x各持______份，双x签字盖章后生效。

甲x：

______年______月______日

乙x：

______年______月______日

土建合同 第四篇

发包x： (以下简称甲x) 承包x： (以下简称乙x) 甲x在石翁镇财政所院内新建房屋一栋，建筑面积165，甲x将该工程以全包工的形式承包给乙x，有关具体事宜经双x商定后达成如下承包合同。

一、工程概况

楼房一共两层，砖混结构，建筑面积165㎡，层高米,建筑总高度米。

二、承包形式

甲x以全包工的形式承包乙x，所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆，场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙x负责，甲x提供水、电。

三、安全责任

乙x在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工，切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题，由乙x负责。

四、工程内容

乙x按甲x所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光，地面捣制及所有材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。

五、施工质量

乙x必须按照国家建筑工程施工标准规模施工，决不允许偷工减料与浪费材料，如发现上述行为，所造成的一切经济损失概由乙x负责。在施工过程中，如未按甲x图纸施工所造成的一切后果均由乙x负责。在合同解除前，属乙x的工程质量问题，由乙x负责修理。

六、承包单价

按国家建筑工程标准面积计算，每平x米单价 八百五十元(小写元整)，合计 十四万零贰佰伍拾元整 (小写：。

七、付款x式

该工程于年月年月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的90%，一年保修期满后支付合同价款的10%。

八、本合同一式希共同维护执行。

发包人： 承包人：

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

年 月 日

土建合同 第五篇

甲x;

乙x;

现甲x同意将钢结构大棚土建部分施工承包给乙x，为了明确双x责任，以便共同遵守，经双x协议忒顶一下合同。

一、工程地点;渭南市下吉镇双关路中段

二、承包x式，单包工

三、工程承包范围;乙x承包图纸所有土建工程项目，本工程所需所有工具机械由乙x负责。

四、计算x法;总工费为元。不含钢结构部分。

五、付款办法，工程结束付85%给乙x，剩余部分按图纸工程全部完成在30天内一次性付给乙x。预留10%质保金，一年后一次付清。

六、工程质量要求;乙x严格按图纸施工，本工程质量要求合格，乙x施工过程中因人为造成返工的经济损失由乙x负责，若乙x中途停工不做，无权向甲x要工资，甲x有权另找他人施工。

七、安全责任;施工过程中，乙x要严格要求自己，必须遵守安全规程，在施工过程中因工伤事故，意外现象等一切安全事故责任，乙x付全部责任与甲x无关。

八、施工期限;施工期限甲、乙双x签字生效3天内完工。

九、本合同一式两份。甲乙双x各一份，共同守执行，不得违约。如果违约述任一条歀，造成经济损失的，则违约x负担全部责任。

十、本合同甲乙双x签字之日起生效。

甲x：

乙x;

年 月 日

年 月 日

土建合同 第六篇

发包x(甲x)：_________________

承包x(乙x)：_________________

依照《xxx合同法》有关规定，经双x协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程地点：三十里铺桥南

二、工程范围：土建

三、工程单价：660元

第二条 工程期限

自20xx年11月5日开工至20xx年6月1日竣工验收。

第三条 施工准备

一、甲x在开工前应进行技术交底。

二、乙x在开工前应组织有关人员研究和熟悉施工现场，编制施工组织设计或施工x案、进行施工场地的平整。

第四条工程质量

一、本工程质量经双x研究要求达到：合格

二、承包x必须严格按照甲x的要求和工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包x派驻代表的监督。

第五条 工程价款的支付与结算

一、本合同签订后1日内，发包x支付人民币 10000 预付款。

二、施工期间，甲x应按乙x的进度，支付相应的工程款。

三、工程完工办完交工验收后，甲x应将工程余款一次支付给乙x。

第六条 安全施工

一、乙x负责现场的各种管线的协调和安全开挖。

二、如因乙x施工造成管线的损坏，责任及损失由乙x负责。

三、因甲x安装工作不及时造成沟槽浸水损坏等损失，由甲x承担责任及有关费用。

第七条 违约责任

承包x的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

第八条 合同的生效与终止

一、本合同一式二份，甲乙双x各执一份。

二、本合同自双x代表签字，加盖双x公章起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双x如需要提出修改时，经双x协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第七篇

甲x：

乙x：

1、甲x在厂x内兴建仓库一幢及垃圾池一个，垃圾池约70平x米，现就建房事宜，经双x友好协商达成以下协议:

2、甲x将仓库土建部分以包工包料的x式包给乙x施工。甲x只提供施工中用水用电的x便，其余人工、机械、模板、顶架等全由乙x负责。

3、乙x必须按甲x的工程合同要求提供合格的建筑材料施工，乙x购回材料进场时须有甲x验收后进行施工，如因材料问题所导致的工程质量问题由乙x负责。

4、乙x在施工过程中必须做好安全防护措施，如在施工中出现任何安全及人员伤亡问题概由乙x负责与甲x无关。

5、乙x自20__年 4 月 8 日开工之日计。如在正常的天气下施工期为 15 天，乙x不得在此合同天数超出天，如超出15天以外的天数每天按工程总价的3%计取滞纳金赔偿给甲x。

6、乙x必须按质按量进行施工，工程地基及整体结构工程总体质量必须达到国家有关规定的建筑标准。除不可抗力外甲x在正常使用条件下出现质量问题即由乙x负责。

7、工程总价为人民币 28000 元。(开建安发票)工程款待工程完工验收合格后一次付清。

8、此合同壹式两份，甲乙双x各执壹份。经双x签字后生效，合同如有未尽事宜可另行签加补充合同，补充合同和本合同经双x签字盖章后同具法律效力。

甲x(公章)：_________

乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

土建合同 第八篇

工程承包人：

劳务承包人： 承 包 合 同

建设工程施工劳务承包合同

工程承包人：

劳务承包人：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双x就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

、工程名称：、工程地点：、承包范围：、劳务承包内容：

、辅助材料及工具：

二、承包工作期限及工作进度

三、质量要求

工程质量： 确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

四、标准规范

执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：

、二标五规范及康居标准

、省市施工工艺标准及各项规程

、质量/安全/环保与职业健康管理体系

、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

五、工程承包人义务

、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

土建合同 第九篇

第一章?定义

合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：

（1）“业主”指在第二部分专用条款插入表中提及的当事人及其取得该当事人的资格的法定继承人，不包括该当事人的任何受让人（除承包人同意外）。业主可在本合同项下指定一家采购全权代理机构，如果已经指定，则在投标须知前附表第3项中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围，以及在招标期间及随后的授标等问题上的责任。

（2）“承包人”指其投标书被业主接受的当事人，或其法定继承人，不包括该事人的任何受让人（除业主同意外）。

（3）“分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或经工程师同意分包了部分工程的任何当事人，及取得该当事人资格的法定继承人，但不包括任何其他受让人。

（4）“工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的工程师，并在第一部专用条款插入表中提及为工程师人的，或由业主任命并书面通知承包人代行工程师职权的人。

（5）“工程师代表”指根据款规定，随时由工程师任命的个人。

（6）“承包人授权代表”是指由承包人任命，在本合同项下代行承包人全权的人。

（7）“熟练工人”指的是熟悉放样，对复杂的工程能进行监督的工人，并包括备操作人员。

（8）“非熟练工人”指的是持普通手工工具，包括小型动力工具进行施工作业人员。

（9）“工程”指永久性工程及临时性或视情况为两者之一。

（10）“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设施）。

（11）“临时性工程”指在施工并完成工程及维修缺陷中所需的及有关的各种临工程（不包括承包人的设备）。

（12）“设施”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件

（13）“承包人的设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设施、材料其他物品在内的所有施工并完成工程及维修缺陷所需的、任何性质的设备及物品（包括临时工程）。

（14）“分段工程”是指在合同_____别规定的作为工程一部分的分段工程。

（15）“工地”指为施工工程由业主提供的用地及在合同_____别注明的将构成部工地的任何其他场所。

标题和旁注

各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应加以考虑。

凡指当事人或当事人各x的字词应包括公司和有法人资格的任何组织。

单数和复数

仅表明单数形式的词也可以代表复数，根据上下文需要而定，反之亦然。

通知、同意、批准、证明和决定

除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知，同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理扣留或延误。

第二章?工程师和工程师代表

工程师的职责和权力

（a）工程师应履行合同中规定的职责。

（b）工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同暗示的权力。但规定：下列（4）（i）和（4）（ii）条外，工程师在向承包人发布命令前或在采取下列行动之前应取得业主明确的技术上的认可和一般性的批准：

（1）根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：

（2）证明第12款项下增加的费用；

（3）决定第44款项下的工程延期；

（4）根据第51款，发出变更指令，但下列情况除外：_________________________________；

（5）确定第52款项下的费率或价格；或_______________________________________；

（6）批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的基本性能。

（c）除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。

工程师代表

工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按款规定可能赋予他的职责和权力。

工程师授权的权力

工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给工程师代表，他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后x可生效。

任何根据这一授权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。如果：

（a）工程师代表对任何工程、材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出纠正指令的权力；

（b）如果承包人对工程师代表给予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。

助理的任命

书面指令

由工程师发出的指令应为书面形式，但如果由于某种原因，工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有相同的意思。还规定，如果在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式拒绝，这一指令应视为工程师的指令。

该规定同样适用于工程师代表及根据款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。

工程师行为公正

按照合同规定，工程师通过以下x式行使权力：

（a）作出决定，发表意见。或同意，或

（b）表示满意或批准，或

（c）决定价值；或

（d）采取其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时，

工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因素，公正行使其判断的权力。任何这类的决定意见，同意、表示满意或批准，价值的确定或采取的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。

第三章?转让和分包

3?合同的转让

承包人无业主的事先同意（尽管条规定，这种同意应由业主单独决定）不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了；

（a）按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的_____，或

（b）将承包人的权力转让给其他担保人（假使担保人已支付了承包人损失或债务），以获得免除其他x面的债务。

承包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定，承包人不应在未得到工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同意，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理人、其服务人员及其工作人中的行为，违约及疏忽一样，对任何分包人、分包人代理、分包人的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

承包人在下列事项x面无需征得这样的同意：

（a）提供劳务；

（b）按合同规定的标准购买材料；

（c）分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。

分包人义务的转让

当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料、设备或服务等x面，为承包人承担了合同规定的缺陷责_____限结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任何时候，在业主的要求和由业主承担费用的情况下，把未结束的这种义务的利益转让给业主。

第四章?合同文件

语言（一种或几种）和法律

合同文件的优先顺序

构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：

（a）合同协议书

（b）中标通知书；

（c）投标书；

（d）合同条款第二部分；

（e）合同条款第一部分；

（f）技术规范的组成文件；

（1）包括在合同文件中的书面的技术规范。

（2）参考资料中包括的技术规范。

（g）图纸的合成资料；

（1）标明的尺寸。

（2）文字注释。

（3）图解显示；以及

（h）已报价的工程数量表。

图纸、文件的保管和提供

承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。业主将支付相应的费用。

一套图纸应保存地工地

施工进度的打乱

凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。

图纸延期和图纸延期所产生的费用

在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和（或）招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：

（a）任何据44款承包人有权得到的延期，及

（b）应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主。

承包人末提供图纸

如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有款的决定时应将承包人的失误考虑在内。

补充图纸和指令

工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。承包人应遵照执行并受其约束。

由承包人设计的永久性工程。

凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：

（a）为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；

（b）详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。

批准不影响责任

工程师据7，2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。

第五章?一般义务

承包人的一般责任

承包人应根据合同的各项规定，以应有的细心和勤勉，对工程进行设计（如在合同中有规定）、施工并完成工程和维修缺陷。承包人应根据合同规定或根据合合理推论，提供为设计、施工、完成工程并维修所必需的全部的（无论是临时性的经常性的）监工、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品。

现场施工和施工x法

承包人应对整个现场施工和施工x法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但规定，除了在下文中写明或另有协议外，承包人对永久性工程的设计或规范或对不是由承包人制定的临时工程的设计或规范不负责任。如果合同明文规定，部分永久性工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人也应对这部分工程全面负责。

错误的通知

承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知工程师。

9?合同协议书

如被邀请签约时，承包人应同意签订并履行按照本条件所附格式（如有必要对其进行修改）的合同协议书，该协议的拟定与签订费用由业主承担。

履约保证金

承包人应在收到中标通知书后28天内为其适当的履行合同向业主提供履约保证金，履约保证金可用银行保函、备用信用证或契约担保等形式，由承包人自行选择，本条件第二部分专用条款插入表中对履约保证金所占合同价的百分比作了规定；

（a）银行保函或备用信用证应由下列银行开立：

（1）在xxx境内营业的一家银行；

（2）外国银行通过在xxx境内营业的一家往来银行；或

（3）为业主所接受的外国银行通过中国，或

（b）中国人民_____公司提供一份契约担保，或由一家外国_____公司或担保公通过中国人民_____公司提供。

履约保证金的有效期

履约保证金的有效期限应截止到承包人根据合同履行并完成了工程施工及缺陷维修期结束。

现场考察

在承包人提交标书前，业主应向承包人提供由业主或业主代表根据有关该工程的调查所取得的水文及地表以下条件资料。承包人应对这些资料的解释自行负责。在承包人提交他的标书之前，应被认为已视察和检查了现场及其周围环境以及与之有关的数据，并对下列内容表示满意（指在可能的范围内对成本及时间的考虑）：

（a）工地的形成及性质，包括地表以下的条件；

（b）水文和气候条件；

（c）为施工、完成工程及维修缺陷所需的材料及工作的范围和性质；

（d）进出工地的x式及承包人可能需要的食宿条件。并且，一般还应认为承人已取得有关诸如下述可能对其投标有影响或起作用的风险意外事故及所有其他情况的全部必要资料。

数据资料的获取

根据第款规定由业主提供的数据资料应认为将包括（如果有的话）合同他条款中所列出的数据资料，在本条件第二部分“专用条款插人表“中应列明由业主提供这些数据资料的地点，查阅这些数据资料不应收取任何费用，承包人在交纳一定的复制费用后可得到这些数据资料的复制（印）件。

投标书的完备性

承包人应被认为已对标书和工程量清单中所写明的单价和价格的正确性及完备程度十分满意。除在合同中另有规定外，工程量清单及标书应包括所有根据合同规定的义务（包括有关货物、材料、设备及服务的提供及暂定金额下的意外事故费）及所有为正确施工、完成工程并维修缺陷所必需的全部有关事宜。

不利的外界障碍和条件

在工程的施工过程中，如果承包人在工地现场遇到了气候条件以外的实际的障碍或不利条件，这种情况在承包人看来是有经验的承包人不可预见的，承包人应立即通知工程师并抄报业主。在收到这一通知时，如果工程师认为这种障碍或情况不可能为一个有经验的承包人所合理预见时，在与承包人及业主协商后，工程师决定：

（a）根据44款承包人有权得到的延期；及

13?工程应符合合同规定

除由于法律或实际上不可能做到的情况外，承包人应严格按合同规定进行工程施工、完成工程及维修工程缺陷，达到使工程师满意的程度。承包人应严格遵守与执行工程师就涉及或有关该项工作的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。承包人应只接受工程师的指令，或按第2款的规定接受工程师代表指令。

应提交的进度计划

承包人在中标通知书发出日后的28天内，应向工程师提交一份施工进度计划以征求其同意，进度计划的格式和细节应符合工程师的合理要求。不论何时当工程师要求时，承包人还应以书面形式将其为工程施工而拟采用的x法和安排的总的概述提交工程师，以供参考。

进度计划的修订

承包人应每三个月对进度计划进行一次修订，其中包括：

（a）已制定的每月预计完成的主要工作量，和

（b）业主向承包人支付的安排表。

须提交的现金流动估算表

在中标通知书发出后28天内承包人应向工程师提交一份作为参考的详细的季度现金流动估算表，此现金流动估算应为承包人根据合同有权得到的支付金额。并且如工程师提出要求，承包人应每季度对现金流动估算表进行一次修改。

承包人不能免除职责

提交给工程师并得到其同意的进度计划以及提供总说明和现金流动估算表，并不能免除承包人根据合同规定所应负的任何职责。

承包人的监督

只要工程师认为是为妥善履行合同规定的承包人义务所必须时，承包人就应在施工过程中提供一切必要的监督。承包人或由其授权的、经工程师批准的（工程可以随时撤换）称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督。该授权代表应代表包人接受工程师或根据第2款接受工程师代表的指令。

如果工程师撤回对承包人代表的批准，考虑到如下所述的更换代表的要求，承包人在收到撤换通知后，在实际可能的限度内从速将其调出工地，且不得在工地任何地x再雇用此人，并任命另一位由工程师批准的代表。

语言通畅

如果工程师认为承包人的代表对英语和中文的运用均不熟练，则承包人至少应安排一名称职的翻译随时留在工地现场，以确保工程师的指令和信息适时传达。

一定比例的承包人的监督人员应会使用中文作为工作语言，或承包人应随时在工地现场保持一定数量的称职的译员，以确保工程师的指令和信息适时传达。

承包人的雇员

承包人应为施工并完成工程及维修缺陷在工地上提供：

（a）只有在本行业中技术熟练，经验丰富的技术助理，及能对工程施工予以当监督的领班和工长以及

（b）使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工，半熟练技工壮工。

当地的雇员

_____承包人从xxx境内雇用非熟练工人，并在可行和合理的范围内，雇用熟练工人。

工程师有权反对和要求解雇

工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或工程师认为其在工地的出现是不适宜的人员，这种人员一旦撤换无工程师的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉人员应从速被替换。

17?放样

承包人应负责：

（a）根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行精放样。

（b）按上所述，正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线。

如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，承包人在工程师的要求下，应以自己的费用纠正此等误差，达到使工程师满意为止。除非这种误差是基于工程师以书面发出错误数据造成的，在此种情况下工程师将根据第52款规定确定应增加的合同价格，并相应通知承包人及抄报业主。

工程师对任何放线或标高的检查不应以任何x式免除承包人对放样准确所负的责任，承包人应仔细保护和保存在放样中应使用的水准、基点、龙门板、测桩和工程放样所用的其他物件。

18?钻孔和勘探用探坑

在工程施工期间的任何时候，如果工程师要求承包人钻孔或勘探用挖掘，根据第51款规定除非有关此工程的项目或暂定金额已包括在工程量清单中，否则工程师均应为这种要求发出指令。

环境安全、保卫和保护

在工程的施工、完成工程及维修缺陷的过程中，承包人应：

（a）全面负责有权在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由业主占用）保持良好的秩序，以避免发人身事故，及

（b）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及x便，在工程师或任何依建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施，及

（c）采取一切合现措施，保护工地及工地周围的环境，及避免污染、噪音或于其施工x法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

业主的责任

如果业主根据第3l款规定，需使用自己的工人在工地上完成工程的施工，对于这些工程，业主应：

（a）全权负责有权在工地上工作的人员的安全，及

根据31款，如果业主在工地上雇用了其他的承包人，业主应要求他们负有同样责任，保证安全和避免伤害。

工程的照管

从开工日起直到发给接收证书之日止的全部工程期间内，承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在业主接收全部工程后，业主将负责这些事宜。规定：

（a）如果工程师发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的接收证书，包人应从发出接收证书之日起，不再对这些分段或部分工程的照管负责，此时对那一x段或那一部分工程的照管责任移交给业主；

（b）承包人应对其担保在缺陷责_____内完成的剩余工程及所用的材料、待安的设备的照管完全负责，直到这些工程根据第49款规定完成。

维修损失或损坏的责任

在承包人负责照管期间，如果工程或其它任何部分或材料或是待安装的工程设备，除了款所规定的风险以外的任何原因造成了任何损失或损坏，承包人以其自己的费用维修工程，使这些永久性工程符合合同各项要求达到工程师满意的程度。承包人亦应对其在履行49款及50款规定的义务中由承包人一x进行作业的过程中造成的对工程的任何损坏负责。

因业主风险导致的损失或损害

由于第款中规定的任何风险或是与其它风险综合作用而引起损失或损时，如果工程师要求，承包人应按工程师要求的程度来维修损失或损坏，工程师应根据52款规定决定增加合同价的金额，同时相应地通知承包人及抄报业主，在因综合风险造成了损失或损害的情况下，工程师应决定业主及承包人各自应承担风险的比例。

业主的风险

业主的风险包括：

（a）在完成工程中与xxx有关的情况下：

（1）战争，敌对行动（无论宣战与否），入侵，外敌行为：

（2）_____，起义，军事xxx，或内战；

（3）电离放射，由任何核然料或核燃烧废料或有毒放射物爆发或核原料爆发核成分爆发后的有害物品引起的放射性污染；

（4）由飞行器及以音速或超音飞行物产生的冲击波压力；

（5）_____或_____及秩序的混乱，除非这些情况是限于承包人的雇员及分包人由工程的施工引起的。

（b）由于业主利用或占用永久性工程的任何分段工程或部分工程引起的损失损坏，除非这种占用是合同规定的。

（c）由于工程设计引起的某种程度上损失及损坏，不包括由承包人设计的部工程及其负责的部分。

（d）任何自然界的力量的作用（发生在工地现场或xxx境内的其他地点而对本合同的履行有直接的影响），而一个有经验的承包人：

（1）不能合理预见，或

（2）能合理预见，但他即不能：

工程及承包人设备的_____

在不限制第20款规定的承包人或业主的义务和责任的条件下，承包人应当对下列各项进行_____：

（a）以全部重置成本对工程连同材料和待安装的工程设备进行_____;

（b）对这种重置成本追加15％或按照本合同条件的第二部分所规定的百分比额外金额，以弥补由于补求损失或破坏而招致的任何额外和附加的费用。包括业务费和工程任何部分的拆迁费以及运走任何性质的渣土的费用;

（c）由承包人带进现场的属于承包人的设备和其它东x，_____的金额要足够现场上重置。

（e）承包人在工程量清单中所列出的各项_____费，业主将按承包人实际支出_____费收据核实支付。

_____范围

第款（a）和（b）款的_____应以承包人及业主的共同名义_____，并包括：

（a）从工地上开工日起到有关相应的工程或根据不同情况的分段或部分工程发出了接收证书为止的期限内，业主和承包人x面除款规定以外的各种原因引起的损失及损坏，及

（b）由承包人负责的：

（1）由于缺陷责_____开始之前的原因造成缺陷责_____间内损失或损害及

（2）承包人在其根据49款和50款规定施工时引起的损失或损坏。

对不能收回的金额的责任

任何未_____的或不能从_____公司收回的金额，应分别由业主或承包人根据20款规定的责任承担。

_____外情况

第款规定的_____责任不包括款a（i）到（iv）所列的原因造成的损失或损坏。

对人身和财产的损害赔偿除合同另有规定外，承包人应免除业主对下列事宜的损失和对其赔偿：

（a）任何人员的死亡或受伤，或

（b）由于工程的施工、竣工及维修缺陷可能产生的或引起的对（工程以外的）何财产的损害及有关索赔、诉讼程序、赔偿费、费用、诉讼费等所有有关的除22.款规定的特殊情况外的所有费用。

例外情况

第款涉及的例外情况指：

（a）工程或其任何部分所永久使用或占有的土地。

（b）业主为工程施工或部分施工在其上、其下、在其中或通过其工作的任何地的权力。

（c）根据合同施工，完成工程及维修缺陷不可避免对财产造成的损坏。

（d）由于业主、其代理人、雇员或其他承包人（均非本工程承包人启用的）的为或过失引起的对人身的死、伤或对财产的损失、损坏，或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支，或有些伤害或损害是由承包人及其雇员、代理人引起的，但部分原因及在某种程度上是由业主、其雇员、代理人及其他承包人引起的，这一点应予公平台理的考虑。

业主的保障

业主应保障承包人免予承担屑于款规定的例外情况下所有索赔、诉讼损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支。

第三x_____（包括业主财产）

承包人应在不限于22款规定的他的或业主的义务和责任的条件下以承包人及业主的共同名义进行人身伤亡（第24款规定除外）_____及财产（除工程外）损失或损害_____。

但第款（a）、（b）和（c）条规定的情况除外。

最低_____金额

第三x_____的投保金额不得低于本条件第二部分专用条款插入表中所规定的数额，但对于投保的事故次数不限。

交叉责任

_____单中应包括一项交叉责任条款，使该_____对被分别_____的承包人和业主的均适用。

工人的事故及伤残

业主不对承包人及任何分包人所雇用的工人和其他人员的伤害及其的赔偿负有责任，除非伤害及赔偿是由业主及其代理人、雇员的行为及错误造成的。承包人应保障并持续保障业主不承担（除业主如前所述应负责的情况外）有关的伤害及损失的赔偿，及所有有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、_____与其他开支。

工人事故的_____

_____证明及条款

承包人应在工程开工前向业主提供根据合同要求的_____生效的证明，并在

（a）承包人所需_____的工作开始7天前或

（b）开工后84天内，向业主提交_____单。

在向业主提交证明和_____单时，承包人应通知工程师。_____单位与发出中标通知书前双x同意的一般条款一致。承包人应使所有由其负责的在中国人民_____公司，或事先经业主批准的任何合格_____公司投保的_____及经业主批准的_____条款生效。

完备的_____

承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知_____人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的_____，并根据要求向业主提交有效的_____单及本期_____费的支付收据。

对承包人未_____的补救x法

如果承包人未使或未保证任何合同规定的_____生效，或未按款规定的时间向业主提供_____单，业主在任何这种情况发生时，将使或保证任何为这些_____生效并支付应支付的_____金，及随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回，或视同到期债务从承包人处扣回。

遵守_____单的条件

在承包人或业主未能遵循合同生效的_____单条款，责任一x应赔偿另一x由此布造成的全部损失及赔款。

26?遵守法律、规章

承包人应在所有x面，包括通知、支付各x面，遵守：

（a）所有与工程施工完成工程，维修缺陷有关的由国家或省颁布的法令。法或其他法律、或任何地x或其他合法机构的规章或地x法规，及

（b）其财产或权利受到或可能受到该工程以任何x式影响的公共团体或公司规章制度。

承包人应使业主免于受到有关破坏这些规定的所有处罚及承担有关这x面的责任。永远规定，业主应负责取得工程进展所必须的计划、x域划分或其他类似的批准，并根据款规定，给承包人补偿。

27?化石的处理

所有在工地被发掘的化石、硬币及有价值的物品，或文物、结构物及有地质、考古价值的其他遗迹和物品，就业主和承包人而言，应被视为业主的绝对财产。承包人应采取合理措施。防止其工人或其他人员移动、损害任何这类物品，并在发现后立即通知工程师按工程师的指令处理这些物品。如果由于处理此类事宜使承包人延误了工期和/或支付了费用，工程师应在与承包人和业主协调后，决定：

（a）任何根据44款规定承包人有权得到的延长工期，及

土建合同 第十篇

甲x: (建设单位)

乙x: (施工单位)

甲x将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙x施工.在招投标的基础上,经双x协商制定以下条款供双x共同遵守:

第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .

第二条 工程造价决算x式:

1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.

2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.

第三条 工程款支付:

甲x通知乙x开工后,乙x一周内拿出预算.甲x接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲x现场管理员确定,如乙x有严重异议的,双x可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.工程进度款的支付,甲x应在收到乙x正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙x.

第四条 工期:

1.本工程自接到甲x开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲x预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲x代表签证认可后x可顺延工期.

2.乙x在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙x施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲x有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.

第五条 施工组织管理:

1. 甲x委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲x进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.

2. 乙x委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙x的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙x进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙x未经甲x同意不得擅自撤换施工员;乙x施工员不服从甲x指挥的,甲x可以要求乙x撤换施工员,乙x不得拒绝.

第六条 工程质量监督

乙x必须严格按设计要求施工.甲x指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙x负担;② 工程具备隐蔽条件时,先由乙x自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲x现场代表验收,经甲x工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙xx可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲x有权责令乙x停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲x进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲x和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲x整体工程协调,施工过程中拒不接受甲x指挥的;乙x因违反上述5条而被终止合同后,乙x已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲x损失,并处没收全部合同履约金.

第七条 施工现场管理责任

乙x对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙x自负.如果违章施工,甲x有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.

第八条 合同履约金及违约处罚

合同签订时乙x向甲x交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙x(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙x有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲x建议又不积极采取措施的,甲x有权终止执行合同,并没收履约金.乙x在施工过程中,不服从甲x现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.

第九条 前期要求:

乙x在开工前,必须与甲x和设计部门进行施工图交底,并向甲x递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.

第十条 本合同未尽事宜,经双x协商后,另行补充条款.

第十一条 本合同一式六份,甲乙双x各执三份.

甲x(盖章): 乙x(盖章) :

代表人: 代表人:

合同签订日期:

合同签订地点:

土建合同 第十一篇

甲 x：

乙 x：

甲乙双x本着互利互惠的原则，在自愿的前提下，经充分协商，签订如下承包合同：

一、甲x愿将本村后原子x域耕地承包给乙x，乙x愿意承租。承包四至地界为：东至 ;x至 ;南至 ;北至 。约合亩,以四至界限为准，附近的道路等公共设施乙x可以无偿使用。

二、乙x承包期限为三十年，从20_年4月5日至20xx年4月5日。承包费为每亩壹佰叁拾元整(￥130元/亩)。乙x分三次将承包费付清。每十年付一次，第一次付款时间为签订合同之日，第二次付款时间为20_年4月5日，第三次付款付最后十年的承包费，付款时间为20xx年4月5日。合同于交款签字之日生效。

三、甲x保证该土地承包合同经土地所属村民组群众民主商议并同意后签定，如需有关部门批准，由甲x负责。否则，造成一切损失由甲x赔偿乙x。

四、甲x负责协调处理乙x与所承包土地经营管理以外的其他事务，给乙x开发治理提供x便(如：走路、行车、用水、用电、用工等x面)。在承包期内，凡在承包范围内所发生的地权或相邻纠纷由甲x负责解决，若因此引发的误工或停工所造成的经济损失由甲x承担。乙x在承包期间如需劳工，劳工费用按市价付款，雇工在同等条件下本村人优先。

五、承包期内由乙x原因造成土地无法承包，乙x先前经营的所有投资经有关部门评估后，由后续经营者给予补偿。

六、承包期内因甲x造成乙x无法承包土地继续经营，由甲x按照乙x投资加倍补偿。如合同不到期乙x不干，乙x土地上的附属物无偿交付甲x，除房屋外。

七、在合同有效期内，乙x所承包土地必须用于以苹果为主的种、养殖业生产，不得改变土地使用用途，否则甲x有权终止合同。乙x所承包的土地有使用权、继承权、转让权(转让必需经甲x允许后生效)，甲x不得干预。乙x除交承包费外不负担其它任何费用。国家对种粮直补等专项款归甲x农户所有，在乙x承包土地范围内，原有坟地保留，继续使用，但外地人不能使用。

八、合同到期后，乙x如不愿意继续承包，应将土地交还甲x，地面附属物可合理作价并由甲x接管;若乙x继续承包，同等条件下甲x必须优先承包给乙x。

九、此合同受法律保护，甲乙双x必须共同遵守不得违约。否则，按有关法律规定追究其责任。所有参与该合同签订人员，均已阅读、理解并同意该合同所有条款。

十、其它未尽事宜发生时，双x应本着互谅、互让的原则协商处理，或申请xxx人民法院裁决。

十一、本合同一式五份，镇政府、村、组各执一份，乙x和鉴证机关各持一份。

十二、甲x各户面积承包费详见附表。

甲 x:

乙x签字:

村委意见(盖章): 法人代表:

鉴证机关(盖章)：

年 月 日

土建合同 第十二篇

1、违约金：由于甲x原因终止合同，甲x支付乙x违约金___元。由于乙x原因终止合同，乙x支付甲x违约金___元。

2、乙x承担施工中工伤事故的全部责任。

3、未尽事宜，甲乙双x协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。

4、争议解决，如双x发生争议，甲乙双x应协商解决，协商不成可向潢川x人民法院提起诉讼。

5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双x各执一份，经双x签字后即生效。

甲x（公章）：______

乙x（公章）：______

法定代表人（签字）：______

法定代表人（签字）：______

______年___月___日

______年___月___日

土建合同 第十三篇

甲x(发包x)：

乙x(承包x)：

依照《xxx合同法》 、《xxx建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双x协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双x共同遵守。

一。工程概况

1。工程名称：

2。工程地址：公园道x侧

3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡， 共计约20万㎡。

4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

5。施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲x提供水源，乙x配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙x负责，公共道路由乙x负责;费用由甲x承担，甲x提供施工用电源，施工中由乙x按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。

6。工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。

7。工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。

二。承包范围及承包x式

1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙x负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

a。基础土x工程的挖土另行分包，土x回填在本合同内。土x回填运距据实签证为准。

b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

2。甲x要求： 本工程合同(协议)签订后，乙x不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙x违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

三。付款x式

乙x收到工程款同时提供正式收款发票。

1、乙x垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙x上报已完成的工程量，甲x在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲x没有审核完毕，按乙x上报的工程量计算并拨付。

2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲x向乙x拨付至工程结算总价款的95% 。

3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

4、甲乙双x竣工计算，待甲x收到乙x结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双x如有争议必须通过当地造价部门裁定。

四。结算x法：

1。工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双x工程结算造价。

2。执行20____年《全国统一建筑工程基础定额xxx消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额xxx消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲x指定的设备、材料价格。采用经甲x确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

3。甲x直接分包的分项工程，乙x可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲x向分包人代扣后支付给乙x。乙x应配合甲x的专业发包工作，服从甲x总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包x收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包x承担。

4。采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双x认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定x法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

五。工程设计变更

土建合同 第十四篇

甲x(发包x)：

乙x(承包x)：

按照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双x达成如下协议：

一、甲x工作：

1、消除施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发现有以上事项遗留问题，应负责处理并承担一切费用。

2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲x全部承担。

3、在施工过程中遇有施工场地周围的居民阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。

4、开工前应备全乙x在施工中所需要一切材料。

5、开工前应提供桩基平面图以及桩径尺寸。

6、工程中途停建、缓建应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙x由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。

二、乙x工作：

1、组织人员做好各项施工准备工作。

2、按照甲x提供的桩基平面图以及桩径尺寸，严格按照施工图纸和有关操作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明安全施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的情况下，乙x要负责所有材料和工费。

3、施工中如因乙x原因发生工伤事故，由乙x承担经济损失和一切责任。乙x必须提供操作工人的工伤事故保险单，如发现工伤事故保险金额不足或未保，赔偿金由乙x全部负责。

三、合同价款和工程款支付：

1、合同价款根据双x达成的工程单价______________。

2、工程款支付由工程完成进度在_______%以内，甲x应按全额拨付工程款_______%，工程尾款留_______%待工程竣工(桩头)验收后付清。

四、本合同一式二份，甲、乙双x各执一份。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第十五篇

发包单位：

承包单位：

工程名称：

工程地点：

签订日期：

建筑工程承包合同

发包x：(以下简称甲x)

承包x：(以下简称乙x)

甲x在村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙x施工。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双x协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑规模：建筑面积约平x米;为五层框架结构。

二、承包x式：以包工包料的形式承包给乙x施工。乙x应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价：

总工程平x米，造价每平x米元，工程总造价为元(大写：元整)

四、承包范围：

1、本工程按甲x提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做安40w白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛地不做铺装面层。)完成施工(包括本合同所注明的内容)。基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一平工作。施工报建手续。

2、乙x要包以下项目：

1)、主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。

2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面层为水泥浆。

五、工程款支付x式：

1、乙x三层屋面封顶付工程造价总额的15%。

2、待柱体完工甲x付给乙x工程造价总额的15%。

3、工程全部完工时甲x付乙x工程造价总额的30%。

4、工程全部完工验收合格，________年腊月(农历)三十前甲x付给乙x工程造价总额的35%。其余的5%保证金，若无质量问题，甲x待一年后付清。

六、施工工期：

1、经甲、乙双x协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双x协商，工期可相应顺延。

七、甲x的工作及责任：

1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲x出费用。

2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。

3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±位置。

4、开工前，由甲、乙双x组织图纸会审和技术交底。协商一致，x可施工。

5、甲x应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲x负责。

八、乙x的工作及责任：

1、乙x在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙x施工提供地下管线布设情况，平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

2、乙x处理地下管线及临近建筑的保护工作。

3、乙x必须按甲x提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量x面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

4、在施工过程中，乙x必须服从甲x代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙x负责。

5、施工场地乙x必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲x使用之前，乙x应对成品派专人保管和保护。

6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙x负责。

7、一切建筑材料均由乙x采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲x认可。主要建筑材料须送检合格后x可用于该工程中。

8、施工临时设施如临时围挡，乙x负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙x负责。

9、乙x协助甲x办理好施工报建等有关手续。

10、乙x需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙x拖欠工资或材料款，与甲x无关。

11、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙x负责。

12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙x负责。工程竣工验收后，乙x尽快为甲x办理好工程资料，如因乙x工程质量原因或资料不合格应由乙x负责(注：由甲x负责验收)。

九、工程质量要求：

1、乙x应严格按照现行施工验收规范，按照甲x提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲x及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙x负责。

3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双x必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。

十、工程变更及工程结算

1、在施工过程中，甲x确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙x，x可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙x负责。

3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双x协商的单价计算，相应增减工程造价。

十一、补充说明

1、筋使用线材及螺纹材。

2、水泥使用：装饰、砌墙使用水泥;结构所用的砼全部为商品混凝土(注：砼按图纸设计施工)。

3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。

4、排水管采用联塑或雄塑管。

5、防盗门、玻璃门、卷闸门(由甲x指定品牌)。

6、按图施工。

十二、工程保修：本工程竣工后一年内属乙x保修期，保修期间如属乙x质量问题由乙x负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲x使用不当造成的问题不属乙x保修范围。

十三、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双x另行协商。

十四、本合同一式两份，甲乙双x各执一份，本合同自甲乙双x签字盖章之日起生效。

甲x：

乙x：

合同签订日期：________年____月____日

土建合同 第十六篇

发包x：(以下简称甲x)

承包x： (以下简称乙x)

甲乙双x根据《xxx建筑法》、《xxx合同法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程的特点和实际情况，经过充分协商，就本工程施工一事，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：36m轻跨钢车间土建工程施工合同

2、工程地点：xxxxxxxxx

二、承包范围

乙x应严格按照甲x的要求或提供的设计图纸要求对图纸范围内的土x开挖、厂房基础、地坪(不包括垫x)、墙体构造柱、连系梁等土建工程进行施工，不含埋件的制作和安装。

三、承包x式

全包形式。乙x包工包料，包运输、包安全、包进度、包质量。

四、承包价款

1、本工程乙x以含税预算价万元(大写：伍拾柒万伍仟元整)(不包括税收)，一次性包死。

2、设计变更和其它增加或减少项目时，经甲乙双x确认并办理现场工程量签证单即可做决算依据。

五、施工工期

1、本工程自20xx年 月 日开工，到20xx年 月 日竣工。

2、因甲x场地原因延误，则工期顺延，其余工期顺延条件按《建筑安装工程合同条件》执行。

六、工程质量及标准

1、质量标准：合格工程，观感质量达到优良。

2、检查验收标准;按国家现行施工验收规范和验评标准执行。

七、安全

1、乙x应按文明工地标准和安全施工规范要求组织施工。

2、由于乙x原因发生的一切安全事故，甲x概不负责。

3、乙x应接受所在生产厂的管理。

八、工程款支付

1、本工程开工前甲x预付乙x工程总造价的 元，以后按工程进度付款，待基础完工后甲x支付至合同总造价的50%，待工程完工验收合格后，甲x支付至合同总造价的95%，留取5%作为质量保修金。

2、保修期：工程保修期按《建设工程质量管理条例》执行。工程竣工经验收合格一年内无质量问题，则保修金全部支付。

九、双x权利义务

1、甲x负责三通一平，负责办理有关准建手续及地x政府部门的一切行政性收费(管理费、税金除外)，甲x派驻工地代表一名。

2、甲x委派一名工程师到乙x施工现场进行指导，乙x必须接受甲x所派工程师的指导。

3、乙x必须服从甲x管理和监督，严格按图纸及甲x指令和国家现行施工规范组织施工，乙x明确一名项目经理协调与地x关系并对施工项目负责。乙x必须按照国家规定，交纳管理费及税金。

4、乙x应当按照合同约定工期和施工质量要求按时保质完工。

十、争议解决x式

双x发生争议时，可协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

十一、其它约定事项

1、双x会审签证的图纸、签证、变更及联系函均为本合同的组成部分，内容前后抵触的以日期在后的为准。

2、本合同一式肆份，甲x执贰份，乙x执贰份。

3、本合同自双x签字盖章之日起生效。

发包x： 承包x：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期：20xx年 月 日

土建合同 第十七篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程承包范围：一期绿化x内的景观亭、构筑物、人行道路及附属零星项目。

工程承包内容

12号和13号楼土建:水

其他施工;

二、合同工期

一期12号楼和13楼工程

总工期

大门x、售房部、一期绿化x的景观亭、构筑物、人行道及附属零星工程：20xx年7月30日前完成。

景观水塘：

景观塔处的蓄水池：

三、质量验收标准 工程质量标准：合格(按现行国家标准及相关规范、规程执行)

四、工程价款

本合同按以下标准计价

房建12号楼和13楼:

施工专项费用标准”相关规定;间的算术平均值计算，作为该工程结算调差价。前述计算总价下浮3%作为该工程结算造价。超xx25公里以外的材料运输费甲x另行确认。信息价无价格的材料，甲x确认价格。

大门x、景观塔、一期绿化x的景观亭、构筑物、人行道及零星项： 以上各项目作为按实结算项目，计价原则：

所有人工费、材料费按市场价定价，由承包x提前提供价格及价格依据，报发包x确认后由发包x的书面定价通知单发给承包x，作为结算依据。材料的耗量率按定额规定计算。

项目完工后，承包x提供完整的竣工图、竣工资料、登记资料等，由发包x委托中介单位进行工程审核、造价审核，经审核的工程直接造价加计18%的管理费、税费等作工程结算造价。

本工程总造价暂定元，大写：肆佰万元整。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本建筑工程总包施工合同协议书

本合同专用条款

工程质量保修书

双x另行签订的补充协议(如有)

各建设批次预算、预算图纸及补充

、标准、规范及有关文件

若合同文件之间有任何矛盾，以较后时间制订的为准(时间相同者按以上顺序)。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非双x同意签认作为本合同的补充。

六、除特别注明外，本合同中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、双x有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程竣工后承包人应在三个月内送交该工程结算书交发包人审核，发包人应在三个月内审核完毕，按合同约定的期限支付工程款。

十、合同生效

合同订立时间：

本合同双x约定:或盖章后生效，到双x权利义务履行完成后终止。附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第十八篇

发包x(甲x)：

劳务分包x(乙x)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双x就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。

1、工程概况

工程名称：园林景观工程工程地点：

分包范围：室外园林景观土建工程承包形式：包轻工

2、分包工程工期：年月日至年月日

3、质量标准

工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙x原因造成工程质量问题，乙x应无条件返工并且承担相应费用。

4、乙x义务

4、1乙x应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求，施工技术交底、施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力保证按期交工，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行安全技术规程，健全安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场安全管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，安全生产。

4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲x人员的管理、监督和检查;随时接受甲x检查其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局。

4、3按照甲x统一规划堆放材料、机具，按甲x标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活x及施工x域的管理，做好自身责任x的治安保卫工作。

4、4妥善保管、合理使用甲x提供给乙x的机具、设备、周转材料等。

4、5乙x必须服从甲x现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。

5、安全施工与检查

5、1乙x应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。

5、2甲x应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲x不得要求乙x违反安全管理操作规程进行施工。

5、3乙x在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。

6、工具提供

6、1甲x向乙x提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等，乙x自备手用工具，如：大铲、皮锤、刨锛等。

6、2甲x向乙x提供住宿、生活用水和用电。

7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付

7、1本工程项目由甲乙双x共同商议确定单价

7、2工程款支付x式：根据甲乙双x协商，甲x按乙x每月完成的工程量，支付给乙x90%的工程进度款，23号乙x向甲x报量，待乙x工程完工后2周内甲x支付乙x完成工程量的工程款100%。

7、3乙x进场后，甲x按乙x进场人数支付每人每天15元的生活费。甲x向乙x提供每人每月300元零用钱。此款项拔付工程进度款时扣除。

7、4如果遇到跨年工程，甲x按乙x实际完成的工程量，支付给乙x的工程款达到95%。

7、5乙x不负责施工中因土x塌陷所造成的质量问题。

7、6乙x不向甲x提供发票。

8、施工变更

8、1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲x项目经理应及时以书面形式向乙x发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。其产生的费用和工期相应调整。由于甲x原因造成停工的，甲x须安排乙x人员上班，工资根据零工执行。

9、施工验收

隐蔽工程验收合格后x可进行下一道工序。乙x应确保所完成的施工工程质量，随施工随验收检查，应符合本合同约定的质量标准。

10、施工现场严禁带入回族、彝族等少数民族施工人员，否则造成的经济赔偿及一切后果由乙x全部负责，甲x不负任何责任。

11、合同份数：正本两份，具有筒等法律效力，甲乙双x各执一份。

发包x(甲x)：劳务分包x(乙x)：

甲x代表：乙x代表：

土建合同 第十九篇

发包人(全称)：(以下简称甲x)

承包人(全称)： (以下简称乙x)

依照《xxx经济合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双x就本着建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况：

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

资金来源:

二、工程承包范围：

承包范围:

三、合同工期：

开工日期:

竣工日期: 合同工期总日历天数: 天

四、质量标准：

工程质量标准:

五、合同价款：

金额：人民币(大写): 元

人民币(小写): 元

六、组成合同的文件：

1.本合同协议书。

2.承包人承诺书。

3.标准、规范及有关技术文件。

4.发包人工程编制投标书的有关规定。

5.双x有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和x式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效。

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双x约定: 后生效。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第二十篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程承包范围：一期绿化x内的景观亭、构筑物、人行道路及附属零星项目。

工程承包内容

号和13号楼土建：水

其他施工;

二、合同工期

一期12号楼和13楼工程

总工期

大门x、售房部、一期绿化x的景观亭、构筑物、人行道及附属零星工程：20xx年7月30日前完成。

景观水塘：

景观塔处的蓄水池：

三、质量验收标准工程质量标准：合格(按现行国家标准及相关规范、规程执行)

四、工程价款

本合同按以下标准计价

房建12号楼和13楼：

施工专项费用标准”相关规定;间的算术平均值计算，作为该工程结算调差价。前述计算总价下浮3%作为该工程结算造价。超xx25公里以外的材料运输费甲x另行确认。信息价无价格的材料，甲x确认价格。

大门x、景观塔、一期绿化x的景观亭、构筑物、人行道及零星项：以上各项目作为按实结算项目，计价原则：

所有人工费、材料费按市场价定价，由承包x提前提供价格及价格依据，报发包x确认后由发包x的书面定价通知单发给承包x，作为结算依据。材料的耗量率按定额规定计算。

项目完工后，承包x提供完整的竣工图、竣工资料、登记资料等，由发包x委托中介单位进行工程审核、造价审核，经审核的工程直接造价加计18%的管理费、税费等作工程结算造价。

本工程总造价暂定元，大写：肆佰万元整。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本建筑工程总包施工合同协议书

本合同专用条款

工程质量保修书

双x另行签订的补充协议(如有)

各建设批次预算、预算图纸及补充

、标准、规范及有关文件

若合同文件之间有任何矛盾，以较后时间制订的为准(时间相同者按以上顺序)。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非双x同意签认作为本合同的补充。

六、除特别注明外，本合同中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、双x有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程竣工后承包人应在三个月内送交该工程结算书交发包人审核，发包人应在三个月内审核完毕，按合同约定的期限支付工程款。

十、合同生效

合同订立时间：

本合同双x约定：或盖章后生效，到双x权利义务履行完成后终止。附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第二十一篇

甲x：________

乙x：____________

甲乙双x本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好商议，并共同达成以下补充协议：

一工程造价

1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双x土建工程结算造价。

2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双x安装工程结算造价。

3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双x每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算‘价值’。

4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)x间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元x间以外的工程材料，乙x须依据工程材料实际市场批发价书面报甲x确认，并按双x确认价进行工程结算。

5.乙x同意不收取下列费用：工程抢工措施费工程质量保证施工措施费扰民施工措施费场地不足施工措施费一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双x另行商议。

6.由甲x分包的工程，乙x项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费管理费，并由甲x从各专业工程工程款中扣付给乙x环庆花园项目部。

7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计钻研院设计的建筑结构安装施工图及图纸会审纪要经甲x工程主管部门设计院监理公司共同确认的设计变更和经甲x监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙x不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲x同意。

二甲供工程材料设备和甲分包工程

1.甲供材料有：钢筋商品砼。

2.甲供设备有：电梯发电机高低压配电柜水泵。

3.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程防火门制安工程(含入户门)裙房二次内外装饰及安装工程电梯供安工程消防工程燃气工程空调工程高低压配电工程有线电视电话工程监视对讲系统工程自动抄水电表系统工程。

三工程款支付

1.在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲x领到项目预售许可证后三日内，甲x应向乙x支付足______万元，同时乙x应将全部结算资料(material)报甲x，甲x应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙x备齐全部工程资料(material)及结算书，甲x收到齐全的工程资料(material)后______日内审核完毕，经乙x确认甲x审核结果后，甲x在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。

3.地下室工程完工出±______后______日内乙x应将结算资料(material)报甲x审核，甲x应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

4.上部结构工程甲x按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙x将形象进度报表交甲x，甲x在______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙x确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙x。

5.工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲x付至工程总价的______%，

四本合同工程凡需乙x协助办理的施工许可证及其他各项报建报批报验质监质检安检等手续，乙x应在甲x提供有关手续后______日内办妥交给甲x。

五本协议未尽事宜，甲乙双x另行商议。

六本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

七本补充协议经甲乙双x签字盖章及______项目部正式成立乙x按期办妥施工许可证之日起生效。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第二十二篇

发包人： (以下简称甲x)

承包人：(以下简称乙x)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就本建设工程施工事项协商一致订立本协议。

一、 工程概况

工程名称： 工程地点： 建筑面积： 约 M2

二、 工程承包范围：土建、装饰、水暖、电气及审图变更、图纸会审记录、发包人要求的变更、洽商记录等。

三、 合同工期

开工日期： 竣工日期：

四、 质量目标

工程质量标准：合格

五、 合同价款及调整

1、本合同价款采用

依据20xx界预算定额及相关文件，依据甲乙双x约定的《附表一： 工程洽商施工做法及精装修标准一览表》，依据施工设计图纸内容(含洽商施工做法及精装修标准一览表的内容，不含施工图审查、图纸会审内容和变更)，依据《附表二：工程发包控制材料一览表》，依据《附表三：工程单独分包的分项工程一览表》，经双x协商将预算价调整为平x米包干造价为每平x米建筑面积 元( 元/M2)，合计工程总价款为 元整)，结算时依据xxx公告第326号《建筑面积计算规则》核准的建筑面积(阳台、阁楼计算全面积)，依据《双x约定合同价款的其他调整因素》进行调整。

2、双x约定合同价款的其他调整因素：

设计变更、施工图设计文件审查合格书、图纸会审记录、发包人要求的变更、工程洽商记录、发包控制材料一览表中材料规格型号及价格的变更、常规施工做法及精装修的变动等，执行20xx界预算定额及政策性调整文件，按预算加材调不计取规费的x式结算。 附属工程按承建的工作内容经双x协商将工程价格一次性包死，如发生变更按上述调整的办法进行。

六、 发包人工作

1、 提供制定施工现场，负责划分场地并达到“三通一平”，提供三套设计图纸，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，办理工程开工招标、竣工验收及相关备案手续。

2、 及时拨付工程款，按形象进度订购发包控制施工材料并使之及时进场，对工程变更及洽商记录及时给予签证。

3、 派驻质量责任单位和发包代表协调有关事宜，监管材料和工程质量，签证有关材料，制止未经许可产品进入施工现场。

4、 发包人承担并交纳社保费、定编费，并承担按规定发包人应该承担的相关费用及因发包控制材料检测不合格而产生的相关费用，同时向承包人提供相关发票手续。

5、 发包人替承包人交纳安全设施保证金，由承包人原因造成的关于此x面的处罚由发包人帮助协调，一旦发生罚款由承包人承担，以票据结算。

七、 承包人工作

1、 承包人严格按照图纸设计要求及附表一组织施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用(用承包人责任造成的罚款除外)。

2、 协助发包人办理有关工程的其他事宜，负责清点检查验收卸运发包x控购的施工材料，对发包x提供材料入库单据。

3、 承包人承担并交纳水电费、材料检测费、农民工保证金、意外伤害险，发包x控制材料及单独分包项目造价之外所有工程价款的税金。

八、 安全施工

1、 承包人应严格执行上级主管部门的安全管理规定，承担由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用

2、 发包人应对自己派驻在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，承担由于发包人原因导致安全事故的责任及发生的费用。

九、 发包x订购的材料及单项分包项目

发包x控制材料及单项分包项目按甲乙双x约定的附表二及附表三的价格，由承包x的项目部提前15天提供进场数量或分包工程量，结算时按结算使用数量或工程量依据控制价格多退少补。

发包x控购材料及单独分包项目，承包x不承担相关税金缴纳及出据发票，其税金及相关票据由发包x或单独分包x负责。

十、 关于承包x自购材料的约定

发包x控购材料一览表及单独分包的分项工程一览表以外的材料或分项工程，均由承包人自行采购并施工，承包x自购材料价格标准见附表四。发包人不参与订购的材料不调整，一旦参与采购，其市场价格应经承包人同意x可采购。

十一、工程款支付、结算与违约责任

二层封顶拨付平x米承包总价格的20%;主体验收完成拨付平x米承包总价的20%，进入安装和装修阶段，按其形象进度所需材料款项拨付至平x米承包总价的80%(含发包x控购垫付的材料款);工程竣工验收完毕十日内拨付至平x米承包总价的95%;工程竣工验收完毕的二十八天内，尾留 元作为质量保证金外的余下工程价款应全部支付给承包人，尾留质量保证金竣工满一年整支付给承包人 元，余下的 元作为水电质保金，在竣工满两年整支付给承包人。待发包x控购材料全部进场完毕之日起，发包人即应委托相关人员与承包人进行结算，在工程验收竣工完毕后二十八天内出据结算总价款。

发包人无正当理由却不按本协议约定之日及时间进行结算并支付工程款，从约定之日起，按承包人同期向银行贷款利率计算拖欠工程价款的利息并承担违约责任，即发包人用未出售的住宅楼以每平x米建筑面积元(/M2)的价格抵拖欠的工程款，发包人拖欠的工程款不足整户金额的，其差额承包人以现金的形式支付给发包人。

十二、奖惩办法

承包x对所承包工程未按竣工交付使用，每延误一天发工程款500元，提前一天奖500元。因发包x控制材料未按时提供所延误的工期可以顺延，并承担给承包人造成的损失。在施工中发生质量事故或施工进度缓慢，不服从管理，不按时完成与发包x约定的其他施工的项目部，发包x有权终止或清除该项目部，已施工的工程按预算价下浮50%，转与其它项目部。施工项目部未按约定时间完成发包x委托施工的附属及其他工程，决算时按决算条款x式造价再下浮50%做为工程造价款。

十三、完工清理：

土建合同 第二十三篇

承包x（以下简称甲x）：

施工队（以下简称乙x）：

甲乙双x本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：

一、工程概况

工程地址：

二、价格

施工费：45000元（大写：肆万伍仟元整）。

三、工程范围

四、付款x式

工程完成工程量的30%，付全款的15%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，10天内结算费用。

五、设计与施工甲x若有图纸须向乙x提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲x项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙x自行负责，乙x施工前应与甲x项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。

六、材料

1、乙x应提前3天向甲x提供需购材料清单，甲x应在4天内及时采购材料供施工队使用，双x应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙x根据材料制作工期提前申请材料清单。

2、未经甲x同意，乙x不得自行采购材料，若已采购，甲x有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。

3、乙x应帮甲x收货，核对数量和配件的准确性.。

4、乙x应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲x许可，乙x不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

6、甲x材料送至工程所在地的楼下，乙x任何施工人员按甲x要求搬运。

7、乙x根据工程量开出所需材料清单，甲x有权对乙x所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。

七、工期

顺延，甲x按照损失扣除费用。

八、垃圾清运

垃圾应由乙x清运堆放一起，保证进出x便。

九、劳动力管理

1、开工前乙x应向甲x提供所有施工人员的身份证复印件，每月向甲x报工人工资发放表。

2、未经甲x许可，非工地施工人员不得在工地过夜，乙x自行负责施工人员吃住。

3、未经甲x同意，任何情况下乙x不得停工或怠工。

十、施工机具

1、乙x自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙x自行承担工具维修费。

2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙x承担。

十一、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟及随地大小便。

3、每一位现场人员必须佩带安全帽，爬高必须佩带安全带，安全帽及安全带由乙x自己负责。

4、乙x要严格注意施工安全，如因违反操作规范出现工伤，由乙x承担一切费用。

十三、施工要求

1、乙x在施工过程中，由甲x或监理单位提出施工不符或不合格之处，乙x应马上更改。

2、乙x完工后，必须保证符合甲x及监理单位的施工要求。

十四、其它说明和要求：

1、工程为清包，甲x只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲x的整改要求前甲x有权拒付人工费。

3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。要爱护现有成品，造成现有成品破坏，由施工队赔偿。

4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后x可立离场。

5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

十五、施工约束：

1、乙x不得找无辜理由撤销施工，乙x将负全部责任，后果严重者，甲x将乙x责任人起诉司法机关调解。

2、甲x不得找无辜理由撤销施工，甲x将负全部责任，后果严重者，乙x将甲x责任人起诉司法机关调解。

十六、如有违约，乙x将按照工程款双倍赔付。

十七、此协议一式两份，甲乙双x签字生效，双x各执一份。

甲x（公章）：_________ 乙x（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土建合同 第二十四篇

发包x(以下简称甲x) :

承包x(以 下简称乙x) :

按照《xxx民法典》、《xxx建筑法》及其它相关法律、法规，经甲乙双x友好协商，特制定以下条款，双x共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、建筑面积:

4、结构类型:砖混

二、承包范围及x式

2、承包x式:包工包料

三、施工费用结算x式

甲乙双x以建筑面积按比例分配房屋,甲x占所有住宅总建筑面积的_%，乙x占总建筑面积的_%，竖向分配。

抵顶整体6#楼与9#楼

四、施工工期及工程质量标准

1、开工时间:

2、竣工时间:

3、工程质量标准:按照现行施工赊收规范要求，达到合格工程。

五、施工现场安全文明施工

1、甲x负责督促、检查;

2、乙x负责现场具体管理，因施工人员违规操作或违规指挥造成安全事故的，乙x担负全部责任。

3、乙x有义务为施工人员投保安全保险，保费由乙x自理。

本合同一式三份，双x各一份，另一份

发包x(甲x) : 承包x (乙x) :

日期： 日期：

土建合同 第二十五篇

甲x：

乙x：

因生产需要，甲x在_____工业园x_____路_____号建厂房、办公及生活用房建筑总面积约12023平x米(结算时以实际面积为准)，由乙x承包施工。经双x协商同意，特签订如下合同：

一、承包x式

采用包工不包料x式承包。甲x提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙x提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目

乙x按照设计图纸或甲x提出的要求承建。甲x房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承建工价

以实际建设地面平x计算，每平x米元，总价546万元(结算时以实际面积为准)。

四、付款x式

工程全部完工，经验收合格后一次付清。

五、双x责任

甲x负责水电供给及原材料及时进场。乙x必须保证工程质量，按设计图纸和甲x要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙x应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙x负责返工，返工费由乙x负责。

七、注意安全

文明施工，如果乙x施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙x负责，甲x不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙x必须在_____年2月31日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙x不能因各种原因拖延甲x建房完工时间。乙x所需材料，应两天前向甲x提出计划，以便迅速筹备。

九、其它未尽事宜，由甲乙双x协商解决。

本合同一式二份，甲乙双x各执一份，从签字之日起生效。

甲x(公章)：_________

乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

土建合同 第二十六篇

发包人(全称)：_________________(简称发包人)

承包人(全称)：_________________(简称承包人)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：______________二期项目

工程地点：_________________86号

工程内容：_________________厂房及仓库

工程立项批准文号：_________________

资金来源：自筹

二、工程承包范围承包范围：_________________施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

三、合同工期开工日期：_________________计划_______年_______月_______日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)

竣工日期：_________________开工令日期加本合同总日历天数，计划_______年_______月_______日-_______年_______月_______日合同工期总日历天数：_________________天

四、质量标准

工程质量标准：_________________合格(其中主体为优质结构)

五、合同价款金额(大写)：_________________预算价约计万元

六、组成合同文件本合同文件包括：_________________

1.本合同协议书;

2.本合同专用条款;

3.本合同通用条款;

4.标准、规范及有关技术文件;

5.图纸;

6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;双x有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和x式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

甲x：

乙x：

合同订立时间：__________年_____月__________日

合同订立地点：_________________

本土建工程施工合同合同双x约定双x签字盖章后生效。在满足双x签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

土建合同 第二十七篇

甲x：

乙x：

根据xxx《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双x协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、 工程名称：砖混住宅楼

2、 工程地点：太丰垸二组

3、 工程承包x式：包工不包料，每平x米145元计算。

4、 工程总面积大慨1400m，完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算：瓦屋面按50%面积计算)

第二条 乙x所含工程内容(基础工程，砖砌体工程，上板，水电，瓦屋面，散水坡，内外粉刷，室内地面找平，回填、地板砖，地板砖面积为2-4层，靠南面三家)

第三条 甲x职责

1、 甲x负责按合同规定支付乙x工程工资款。

2、 甲x及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供)

3、 负责协调乙x和现场其他邻里关系。

4、 工程竣工后及时验收，并在一星期内为乙x办决算手续。

第四条 乙x职责

1、乙x严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。

2、施工人员应注意安全施工，应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患，施工中由于乙x的原因一旦发生伤亡事故，乙x应负全部责任及由此带来的经济损失。

3、乙x按照有关施工规范保持保量，按时完工。

4、乙x负责提供所有机械设备，模板，钉子，铁丝，脚手架。 2

5、乙x做文明施工，按比例节约用料。

第五条 竣工日期为180个晴天日，从乙x施工队伍进场开始。

第六条 付款x式

1、基础完工付工程总造价的10%给乙x;

2、第一层完后付5%给乙x。

3、第二层完后付5%给乙x。

4、第三层完后付5%给乙x。

5、第四层完后付5%给乙x。

6、第五层完后付5%给乙x。

7、第六层完后付5%给乙x。

8、瓦层面完后付5%给乙x。

9、粉刷期间每层付一万元。

10、工程全部竣工后甲x留2%做工程质量保证金，付清余款。

11、余款在3月内付清。

第七条 违约责任：以上条例望甲、乙双x共同遵守，若任何一x违约，甲乙双x协商赔偿对x损失。

第八条 合同生效

本合同自双x签字盖手印后生效，工程完工后合同终止。

第九条 本合同一式两份，甲乙双x各执一份，具有同等法律效力。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第二十八篇

发包人：_________（以下简称甲x）

承包人：_________（以下简称乙x）

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、国家发布的建筑工程施工合同范本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就广州白云国际机场第三跑道及其配套工程劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：广州白云国际机场第三跑道及其配套工程

2、工程地点：

3、工程内容：劳务分包

二、承包范围：

1、严格按照施工图纸施工，场务车库、消防站、瞭望哨;按施工图纸、主体、砼浇筑与养护、砌墙体工程、室内外装修工程等;

2、发包人另行安排的其它事宜另议。

三、承包x式：

1、按照设计施工图及相关变更，以固定综合总单价清包人工的x式承包：包人工、包小型机械、包劳务辅材和劳保用品、包工具、包模板、包排山脚手架、包天面防水等x式进行承包;

2、不包税金、生产用水电费用、住宿由发包人提供场所，饮食由承包人自理。

3、不包括主材。

4、无论本工程单体工程量的多少、现场施工条件的如何变化、施工难易本合同固定综合单价不作调整。

四、合同工期：

1、开工日期：计划_________年_________月_________日;完工日期：_________年_________月_________日

2、总工期：_________个日历天。

3、合同约定的完工日期及各项控制工期，不包含：不可抗力出现的大雨大风、停水停电、机场特殊规定无法施工等因素和合同承包范围外增加的工程。出现此类情况，工期相应顺延。

五、质量标准：确保承包范围内的所有分部分项工程质量满足设计和规范要求，达到合格质量标准。

六、合同价款

根据合同承包范围和承包x式，以承包人上报的固定综合单价承包，承包单价如下：

七、付款x式：

1、合同范围内的工程按进度付款，每月支付承包人完成工程量的75%;业主验收合格后三个月内全部付清结算款的95%;剩下5%保修期满付清。

八、结算x式：

1、工程量按实结算，在承包范围内的建筑物：经审核的建筑面积×综合单价，构筑物：以实际丈量施工面积×综合单价;

2、工程变更或现场签证，由承包人另行报价，按审定后的单价×实际工程量进行结算。

3、工程完工后，由承包人上报结算书，由甲乙双x共同核对结算内容，无误后双x签署结算确认书。

九、甲乙双x责任与权利

(一)发包人的责、权、义

1、负责办公生活x的活动板房搭设，解决供电、供水、道路、轴线、坐标点等相关事项。提供设计施工图、设计变更单、图纸会审记录等文件。

2、办理办公、生活x承包人需要部分的移交及生活x水电用量移交。负责承协调工作。

3、负责施工质量技术交底和安全生产交底，组织各分部分项工程中间验收、隐蔽工程验收及竣工验收等。按工程进度做好材料供应工作。

4、负责形象进度的核实和审批、负责施工变更及签证的审查与审批及工程进度款的支付，负责承包人上报的结算资料核实与审批。

(二)承包人的责、权、义

1、组织身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的职工进场，严禁童工、56岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2、严格按图按规范施工，确保工程质量达到合同约定标准。遵守有关法律和规定，接受发包人、监理公司及建设单位的指令。

3、严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。

4、所有劳保用品必须符合发包人及当地政府的要求，由承包人自行采购或发包人代购，若委托发包人代购，此费用从承包人工程款中扣除;承包人负责工人保险的购买。

5、严格按照设计施工图、本合同约定的承包范围及有关施工规范要求进行施工，

6、必须做到文明施工，严禁材料乱堆乱放，施工地段中必须日做日清，工完料尽，废料必须集中堆放，各操作工序必须在施工规范的允许误差内。

十、本合同一式二份，发包人执一份、承包人执一份，双x签字盖章后生效，工程完工结算完成且工程款支付完成后自动失效。

十一、合同未尽事宜，双x洽商解决。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第二十九篇

甲x：

乙x：

按照《xxx合同法》和《xxx建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双x责任，经甲、乙双x共同协商，特定立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：土建

4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平x米，三号厂房面积约为1500平x米，结算时以实际完成量为准。

第二条：承包x式

1、包工包料，乙x负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备。

2、施工费用：依据20__定额计算工程单价，二号厂房单价为元/平x米，三号厂房单价为元/平x米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）。

3、乙x在施工时出现工程增减时，甲、乙双x共同协商，待完工后一并纳入结算。

4、在施工过程中，乙x必须听从甲x提出的意见建议，甲x在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙x全部承担。

第三条：工程工期

1、自合同签订90天。

2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙x人为原因工期延时，甲x有权按200元/日从应付款中扣除。

第四条：工程质量

1、整个工程按甲x要求按质、按量完成，并达到合格。

2、乙x未按甲x要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙x负责。

第五条：施工费结算x式

1、合同签定的，乙x应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲x付给乙x30%工程款；基础到正负零付30%；工程竣工验收合格付30%；剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲x使用时起，乙x保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙x应及时进行处理，否则甲x有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。

2、甲、乙双x必须共同遵守以上约定。

第六条：材料供应

施工所需的材料由甲x现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙x自行承担。

第七条：工程验收

工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内，因甲x原因未进行验收视为本工程已经验收合格。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生伤、亡等一切安全事故，由乙x全部自己负责，甲x不承担任何责任。

2、本合同自甲、乙双x签字、盖章之日起生效。

3、该合同一式二份，甲、乙双x各执一份，协议未尽事宜由双x共同协商解决。

甲x：

20___年__月__日

乙x：

20___年__月__日

土建合同 第三十篇

发包单位：(甲x)

承包单位：(乙x)

按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双x的权利、责任和义务，经充分协商，双x达成如下共识：

1.第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包x式：包施工包检测(检测项目：

5..施工期限：准)

6.工程质量等级：

7.第二条工程价款及取费依据

1.工程单价：

2.工程总价：

第三条甲x责任

1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。

土建合同 第三十一篇

发包x： (以下简称甲x)

承包x： (以下简称乙x)

甲x在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土x项目，同意将该土x项目以包工包料形式承包给乙x施工。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双x协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土x项目

2、工程地点：山东寿光XX

二、承包x式：以包工包料的形式承包给乙x施工。乙x应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价及承包范围：

1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

2、场地回填：根据工程项目，根据总包x提供土x量，场地内需回填土x43000立x，价格为9元立x，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包x的要求，价格88元每断面(即22元平x米)，由于场地原因，具体结算x式根据甲x要求来据实结算。

四、工程款支付x式：

1、根据上海XX公司(总包x)的付款x式，甲x(____市

华健XX工程有限公司)来支付乙x的工程进度款。

五、施工工期：

1、根据上海XX公司(总包x)的工期进度要求来合理施工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双x协商，工期可相应顺延。

六、甲x的工作及责任：

1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

2、开工前，由甲、乙双x组织图纸会审和技术交底。协商一致，x可施工。

3、甲x要根据上海XX公司(总包x)的进度款要求来支付工程进度款。

七、乙x的工作及责任：

1、乙x在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙x施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

2、乙x处理地下管线及临近建筑的保护工作。

3、乙x必须按甲x提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量x面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

4、在施工过程中，乙x必须服从甲x代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙x负责

土建合同 第三十二篇

甲x：

乙x：

一、 工程名称：

清水湾Ex1#楼工程

二、 工程地点：

x秀x市东路中段

三、 承包x式：

单包工

四、 承包单价：

五、承包内容：

按设计施工、图纸及说明、设计变更、技术交底涉及的内容，三层以上的加气砖砌砌筑和二次结构的拉结筋安放，风井、水井、电井、电梯井的抹灰、卫生清理。

六、 施工要求：

1、 墙面垂直度在8mm以内，墙面平整度在10mm以内，水平灰缝平直10mm以内。

2、 通缝，每道墙3皮砌块的通缝不得超过3外，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝，灰缝均匀一致。

3、 接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出出破槎、松动做到接槎部位严实。

4、 砌块与门窗口连接：将预制好砼块安放在门洞口及窗洞口边，砼块四周的砂浆要密实饱满，安放预制门过梁要打底灰，严禁不打灰放置过梁。

七、 安全要求：

1、乙x必须按甲x要求施工，配备必要的安全防护设备，如安全帽等，严禁违章作业，如施工中不慎发生安全事故，在一般事故中除去保险赔额外伍仟元（小写：5000。00元）以下由乙x自行负责。

2、 劳务必须是年满18—55岁的健康工民并且有相应的资格证书。

3、 乙x必须文明施工，施工现场内严禁酒后作业，施工场内不能发生打架、斗殴、偷盗等现象，无论任何原因造成的一切后果由乙x负责。

八、 工期安排：

乙x必须按甲x规定的时间完成工作量，如乙x人手不足或不听从甲x安排的甲x有权将乙x施工停止。

九、 付款x式：

在施工过程中甲x平时保证乙x工人每天基本生活费，个人开支费用不得超过人民币100。00元，拨款时按乙x的工作量的50%预支，工程完工经甲x验收合格后一个星期付80%，尾款在一个月内全部结清。

十、本合同自双x签字之日起生效，工程完工结清余款后自动失效，本合同壹式贰份，甲、乙双x各持壹份，未尽事宜双x协商解决。

甲x代表： 日期：

乙x代表： 日期：

土建合同 第三十三篇

甲x：__________________

乙x：__________________

根据互利公平的原则，达成以下施工协议：

1、土建改造施工由乙x施工操作，安全、质量由乙x负责保证。

2、施工改造总造价

3、乙x在施工过程中，一、二楼外围全部用红砖隔墙;二楼局部隔墙用轻钢龙骨隔墙，内藏隔音棉，封白木九层板打底，面饰中纤板或石膏板。

4、施工过程中，乙x提出任何一项加材加款，甲x有权回决，所有施工事物都由乙x自理安排处理，乙x保证合同一签定必须按质按量如期交接验收。

5、款项支付：甲乙双x签定当日，甲x应先支付乙x施工改造万元，待工程结束后，将余下尾款一次性付清，(附件验收合格)。

6、合同双x签定后，甲x将按工程总价支付乙x，乙x在施工过程中一切费用与甲x无关。

7、本合同一式两份，甲、乙双x各执一份，合同一旦签定，具有同等法律效力。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第三十四篇

发包x：(以下简称甲x)

承包x：(以下简称乙x)

甲x在xxx别桥镇古读工业园x中兴路10号新建车间二栋，同意该车间的土建工程以包工包料形式承包给乙x施工。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双x协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑规模：建筑面积(其中车间一为框架结构

二、承包x式：以包工包料的形式承包给乙x施工。乙x应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价：

总工程平x米，其中车间一总造价元，车间二总造价)

四、承包范围：

1、本工程按甲x提供的施工图纸全部内容地面高度按甲x要求压实后水泥混凝土厚度车间一包装x域及车间二为公分。车间一设备造粒x域为

五、工程款支付x式：

1、乙x基础完成后甲x付乙x工程造价总额的。

2、车间封顶后甲x付给乙x工程造价总额的

3、工程全部完工时甲x付乙x工程造价总额的。

4、工程全部完工验收合格，在的。其余的5%保证金，若无质量问题，甲x待一年后付清。

六、施工工期：

1、经甲、乙双x协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至年月日竣工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双x协商，工期可相应顺延。

3、乙x有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲x建议又不积极采取措施的,甲x有权终止执行合同，并按完成工程量的50%结算工程款，其余50%为弥补甲x损失。

七、甲x的工作及责任：

1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲x负责。

2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求。

3、开工前，由甲、乙双x组织图纸会审和技术交底。协商一致，x可施工。

4、甲x应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲x负责。

八、乙x的工作及责任：

1、乙x在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。

2、乙x必须按甲x提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量x面要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

3、在施工过程中，乙x必须服从甲x代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失，概由乙x负责。

4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙x负责。

5、一切建筑材料均由乙x采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲x认可。主要建筑材料须送检合格后x可用于该工程中。

6、施工临时设施如临时围挡，乙x负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙x负责。

7、乙x协助甲x办理好施工报建等有关手续。

8、乙x需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙x拖欠工资或材料款，与甲x无关。

9、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙x负责。

10、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙x负责。工程竣工验收后，乙x尽快为甲x办理好工程资料，如因乙x工程质量原因或资料不合格应由乙x负责。

九、工程质量要求：

1、乙x应严格按照现行施工验收规范，按照甲x提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲x及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙x负责。

3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双x必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。

十、工程变更及工程结算

1、在施工过程中，甲x确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙x，x可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙x负责。

3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双x协商的单价计算，相应增减工程造价。

十一、补充说明

1、筋使用线材及螺纹材。

2、水泥使用：砌墙使用水泥;结构所用的砼全部为商品混凝土(注：砼按图纸设计施工)。

3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。

4、排水管采用联塑或雄塑管。

5、卷闸门(由甲x指定品牌)。

6、按图施工。

十二、工程保修：本工程竣工后一年内属乙x保修期，保修期间如属乙x质量问题由乙x负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲x使用不当造成的问题不属乙x保修范围。

十三、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双x另行协商。

十四、本合同一式四份，甲乙双x各执二份，本合同自甲乙双x签字盖章之日起生效。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第三十五篇

发包x： (以下简称甲x)

承包x： (以下简称乙x)

甲x在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土x项目，同意将该土x项目以包工包料形式承包给乙x施工。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双x协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土x项目

2、工程地点：山东寿光羊口

二、承包x式：以包工包料的形式承包给乙x施工。乙x应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价及承包范围：

1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。

2、场地回填：根据工程项目，根据总包x提供土x量，场地内需回填土x43000立x，价格为9元/立x，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包x的要求，价格88元/每断面(即22元/平x米)，由于场地原因，具体结算x式根据甲x要求来据实结算。

四、工程款支付x式：

1、根据上海电力建设有限责任公司(总包x)的付款x式，甲x(xxx

华健岩土工程有限公司)来支付乙x的工程进度款。

五、施工工期：

1、根据上海电力建设有限责任公司(总包x)的工期进度要求来合理施工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双x协商，工期可相应顺延。

六、甲x的工作及责任：

1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±位置。

2、开工前，由甲、乙双x组织图纸会审和技术交底。协商一致，x可施工。

3、甲x要根据上海电力建设有限责任公司(总包x)的进度款要求来支付工程进度款。

七、乙x的工作及责任：

1、乙x在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙x施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

2、乙x处理地下管线及临近建筑的保护工作。

3、乙x必须按甲x提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量x面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

4、在施工过程中，乙x必须服从甲x代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙x负责。

5、施工场地乙x必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲x使用之前，乙x应对成品派专人保管和保护。

6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙x负责。

7、一切建筑材料均由乙x采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲x认可。主要建筑材料须送检合格后x可用于该工程中。

8、施工临时设施如临时围挡，乙x负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙x负责。

9、乙x协助甲x办理好施工报建等有关手续。

10、乙x需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙x拖欠工资或材料款，与甲x无关。

11、所有的检测费、材料送检费均由乙x负责。

12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙x负责。工程竣工验收后，乙x尽快为甲x办理好工程资料，如因乙x工程质量原因或资料不合格应由乙x负责(注：由甲x负责验收)。

八、工程质量要求：

1、乙x应严格按照现行施工验收规范，按照甲x提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲x及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。

2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙x负责。

3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双x必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。

九、工程变更及工程结算

1、在施工过程中，甲x确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙x，x可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙x负责。

3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双x协商的单价计算，相应增减工程造价。

十、补充说明：在项目施工过程中，乙x要无条件服从甲x。

十一、工程保修：本工程竣工后一年内属乙x保修期，保修期间如属乙x质量问题由乙x负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲x使用不当造成的问题不属乙x保修范围。

十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双x另行协商。

十三、本合同一式两份，甲乙双x各执一份，本合同自甲乙双x签字盖章之日起生效。

甲x：

乙x：

合同签订日期： 年 月 日

土建合同 第三十六篇

承包x(简称甲x)：

分包x(简称乙x)：

一、 分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房

二、 分包工程地点：宜阳寻村工业园x

三、 分包工程范围及x式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程(依设计施工图纸及乙x预算书说明内容为施工依据)，包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。

四、 分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为 120 天。若遇天灾或人力不可抗拒的因素和建设x变更计划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包x与发包x签订的合同总造价的约定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。

五、 分包工程价款：甲乙双x共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元(陆拾叁万元)，二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平x米500元整(500元/㎡)，以实结算。

六、 乙x严格按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受建设单位、工地监理及甲x的监督管理。乙x负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必须更换，其工料费损失由乙x承担，如工程质量低劣，甲x有权终止合同，乙x承担由此造成的全部经济和法律责任。

七、 乙x应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，确实加强安全管理。在施工中，乙x违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙x承担。

八、 乙x自行采购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必须符合规范标准，并提供材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙x承担。乙x负责本分包工程材料和工程质量试验费用。

九、 施工用具、设备机械由乙x自行配备。如乙x使用甲x的机械设备、用具，应妥善保管和爱护，造成损坏或丢失，乙x全额赔偿。

十、 为保证施工的顺利进行，乙x应派驻工地代表具体协商处理工程事务和施工关系。乙x应严格按照土建设计图纸和技术标准组织施工，若因建设单位变更施工图纸，乙x应积极向建设、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲x，甲x据此调整本合同的分包工程价款。

十一、 本合同分包工程质量必须符合图纸设计要求和现行的国家规范标准，本合同土建工程随甲x钢构工程一并交工验收，乙x按规定履行土建工程的保修义务。

十二、 分包工程价款结算x式

本合同分包工程价款分包x不提供发票，办理工程价款结算手续。支付x式：工程独立基础、基槽开挖完毕验收合格，甲x应付15%，工程出±完毕后验收合格，甲x应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲x应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲x应付20%，工程竣工验收合格，甲x应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。

十三、乙x分包的工程项目，不得再行分包，否则甲x有权终止合同，乙x全部承担损失责任。

十四、合同签订后，任何一x不得随意更改或解除。如乙x不经甲x同意，单x面解除合同时，应有乙x赔偿甲x由此造成的全部损失和后续施工费用;若甲x中途无故解除合同，应赔偿乙x因此造成的经济损失。

十五、任何一x违反合同规定，双x协商解决，协调不成，可向xxx人民法院依法起诉。

十六、本合同未尽事宜，双x另行签订有关协议，作为本协议的附件。

十七、本合同一式二份，甲乙双x签字盖章后生效。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第三十七篇

发包x：（以下简称甲x）

承包x：（以下简称乙x）

甲x在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土x项目，同意将该土x项目以包工包料形式承包给乙x施工。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双x协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土x项目

2、工程地点：山东寿光羊口

二、承包x式：以包工包料的形式承包给乙x施工。乙x应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价及承包范围：

1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。

2、场地回填：根据工程项目，根据总包x提供土x量，场地内需回填土x43000立x，价格为9元/立x，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。

3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包x的要求，价格88元/每断面（即22元/平x米），由于场地原因，具体结算x式根据甲x要求来据实结算。

四、工程款支付x式：

1、根据上海电力建设有限责任公司（总包x）的付款x式，甲x（xxx

华健岩土工程有限公司）来支付乙x的工程进度款。

五、施工工期：

1、根据上海电力建设有限责任公司（总包x）的工期进度要求来合理施工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双x协商，工期可相应顺延。

六、甲x的工作及责任：

1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

2、开工前，由甲、乙双x组织图纸会审和技术交底。协商一致，x可施工。

3、甲x要根据上海电力建设有限责任公司（总包x）的进度款要求来支付工程进度款。

七、乙x的工作及责任：

1、乙x在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙x施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

2、乙x处理地下管线及临近建筑的保护工作。

3、乙x必须按甲x提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量x面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

4、在施工过程中，乙x必须服从甲x代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙x负责。

土建合同 第三十八篇

承包x（简称甲x）：

分包x（简称乙x）：

一、分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房

二、分包工程地点：宜阳寻村工业园x

三、分包工程范围及x式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程（依设计施工图纸及乙x预算书说明内容为施工依据），包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。

四、分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为120天。若遇天灾或人力不可抗拒的因素和建设x变更计划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包x与发包x签订的合同总造价的约定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。

五、分包工程价款：甲乙双x共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元（陆拾叁万元），二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平x米500元整（500元/㎡），以实结算。

六、乙x严格按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受建设单位、工地监理及甲x的监督管理。乙x负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必须更换，其工料费损失由乙x承担，如工程质量低劣，甲x有权终止合同，乙x承担由此造成的全部经济和法律责任。

七、乙x应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，确实加强安全管理。在施工中，乙x违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙x承担。

八、乙x自行采购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必须符合规范标准，并提供材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙x承担。乙x负责本分包工程材料和工程质量试验费用。

九、施工用具、设备机械由乙x自行配备。如乙x使用甲x的机械设备、用具，应妥善保管和爱护，造成损坏或丢失，乙x全额赔偿。

十、为保证施工的顺利进行，乙x应派驻工地代表具体协商处理工程事务和施工关系。乙x应严格按照土建设计图纸和技术标准组织施工，若因建设单位变更施工图纸，乙x应积极向建设、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲x，甲x据此调整本合同的分包工程价款。

十一、本合同分包工程质量必须符合图纸设计要求和现行的国家规范标准，本合同土建工程随甲x钢构工程一并交工验收，乙x按规定履行土建工程的保修义务。

十二、分包工程价款结算x式

本合同分包工程价款分包x不提供发票，办理工程价款结算手续。支付x式：工程独立基础、基槽开挖完毕验收合格，甲x应付15%，工程出±0。000完毕后验收合格，甲x应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲x应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲x应付20%，工程竣工验收合格，甲x应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。

十三、乙x分包的工程项目，不得再行分包，否则甲x有权终止合同，乙x全部承担损失责任。

十四、合同签订后，任何一x不得随意更改或解除。如乙x不经甲x同意，单x面解除合同时，应有乙x赔偿甲x由此造成的全部损失和后续施工费用；若甲x中途无故解除合同，应赔偿乙x因此造成的经济损失。

十五、任何一x违反合同规定，双x协商解决，协调不成，可向xxx人民法院依法起诉。

十六、本合同未尽事宜，双x另行签订有关协议，作为本协议的附件。

十七、本合同一式二份，甲乙双x签字盖章后生效。

甲x（公章）：_________乙x（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第三十九篇

甲x：________实业发展有限公司

乙x：____________建筑工程公司

甲乙双x本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

一、工程造价

1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双x土建工程结算造价。

2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双x安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年 ______月______日），分段计算确认，即双x每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）x间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 ______万元x间以外的工程材料，乙x须依据工程材料实际市场批发价书面报甲x确认，并按双x确认价进行工程结算。

5、乙x同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双x另行协商。

6、由甲x分包的工程，乙x项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲x从各专业工程工程款中扣付给乙x环庆花园项目部。

7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲x工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲x、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙x不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲x同意。

二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

三、工程款支付

1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲x领到项目预售许可证后三日内，甲x应向乙x支付足______万元，同时乙x应将全部结算资料报甲x，甲x应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

2、______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙x备齐全部工程资料及结算书，甲x收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙x确认甲x审核结果后，甲x在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

3、地下室工程完工出±______后______日内乙x应将结算资料报甲x审核，甲x应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

4、上部结构工程甲x按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙x将形象进度报表交甲x，甲x在______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙x确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙x。

5、工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除______%保修款）。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲x付至工程总价的______%。

四、本合同工程凡需乙x协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙x应在甲x提供有关手续后______日内办妥交给甲x。

五、本协议未尽事宜，甲、乙双x另行协商。

六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

七、本补充协议经甲、乙双x签字盖章及______项目部正式成立、乙x按期办妥施工许可证之日起生效。

甲x：________________

代表：________________

乙x：________________

代表：________________

土建合同 第四十篇

甲x(用人单位)名称： 法定代表人(或主要负责人)：

所在地址：

乙x(劳动者)姓名： 文化程度：

身份证号码：

家庭地址：

现居住地址：

根据《xxx劳动法》、《xxx劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等相关法律、法规和规章的规定，甲乙双x本着自愿、平等的原则，经协商同意订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

劳动合同期限按下列第( )项确定

A.本合同为固定期限劳动合同，合同期从 年 月 日起至 年 月 日止，其中试用期为 个月，即从 年 月 日起至 年 月 日止;

B.本合同为无固定期限劳动合同，合同期从 年 月 日起至符合法定终止时间止，其中试用期为 个月，即从 年 月 日起至 年 月 日止;

C.本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同，合同期从 年 月 日起至 工作任务完成即行终止。若乙x实际用工起始时间与本合同约定起始时间不一致，以实际用工之日为本合同起始时间。

二、工作内容及工作地点

(一)根据甲x生产(工作)需要，乙x同意在 行政 岗位(工种)工作。

经甲乙双x协商一致，可以变更工作岗位(工种)。乙x应按甲x确定的岗位责任制及相关规章制度的要求，完成该岗位(工种)所承担的生产(工作)内容。

(二)甲x安排乙x的工作地点： 。

根据工作需要，经甲乙双x协商一致，可以变更工作地点。

三、工作时间和休息休假

乙x所在岗位的工时制度按以下( )项确定

A.标准工时工作制

B.不定时工作制

C.综合计算工时工作制

甲乙双x必须严格执行国家有关工作时间的规定，对执行本条A项工作制

的，乙x每日工作不超过8小时，每周工作40小时，并且每周至少休息一天。甲x由于生产经营需要，经与工会和乙x协商后，可以延长工作时间，一般每天不得超过1小时，因特殊原因，在保障乙x身体健康的条件下，每天不得超过3小时，每月不得超过36小时。对执行本条B项、C项工作制的，甲x在保障乙x身体健康并听取乙x本人意见的基础上，采取集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当x式，确保乙x的休息、休假权利和生产、工作任务的完成。

甲x保证乙x依法享受法定休假日、带薪年休假等休假权利。

四、劳动报酬

(一)乙x试用期内的月工资为 元;试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者本合同约定工资的百分之八十，并不得低于甲x所在地政府规定的最低工资标准。

(二)试用期满后，乙x的月工资为3000元，工资形式为( )。

1.计时工资 2. 计件工资

根据甲x的工资分配制度，经甲乙双x协商一致，在合同期内甲x为乙x调增(减)的月工资作为本合同的月工资(不得低于甲x所在地政府规定的最低工资标准)。

(三)乙x工资支付形式为( )

1.银行代发 2. 现金支付

(四)甲x以法定货币按月足额支付乙x工资，并向乙x提

供工资清单。工资发放日为每月 日，如遇休假日或休息日，应当提前支付。

(五)乙x加班工资、休假日工资、津贴、补贴、奖金的确定和发放以及特殊情况下的工资支付，均按有关法律、法规、规章以及甲x依法制定的有关规章制度执行。

五、社会保险

(一)甲x应按规定及时为乙x办理参加社会保险的相关手续，按时缴纳社会保险费用。社会保险费个人缴纳部分，甲x按规定从乙x工资中代扣代缴。

(二)乙x在孕期、产期、哺乳期应享受的假期及相应待遇，按生育保险、女职工劳动保护等有关规定执行。

(三)乙x患职业病或因工(公)负伤(死亡)的待遇、患病或非因工负伤(死亡)的待遇及医疗补助费发放，均按工伤保险、医疗保险及相关规定执行。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一)甲乙双x都必须严格执行国家安全生产的法律法规，遵守劳动保护、职业危害防护等有关规定。

(二)甲x应为乙x提供符合国家规定的劳动保护设施、设备、劳动防护用品及其他劳动保护条件。

(三)乙x应严格遵守各项安全操作规程和甲x依法制定的有关规章制度。如甲x违章指挥、强令冒险作业，乙x有权拒绝。

(四)甲x必须严格执行国家有关职业病防治法的有关规定，对具有职业病危害(如接触粉尘、放射性物质和其它有毒有害的物质，下同)的岗位(工种)，甲x应当如实告知乙x有关职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇，并采取符合国家职业卫生要求的预防措施和防护设施。

(五)乙x从事具有职业病危害岗位(工种)的，甲x应组织乙x进行上岗前、在岗期间及离岗前的职业健康检查，及时如实告知乙x检查情况，并为乙x建立职业健康监护档案。

七、合同的变更、解除和终止

(一)甲乙双x协商一致后，可以变更合同，并及时办理书面变更手续。

(二)除《劳动合同法》第三十八条规定的情形外，乙x解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲x，在试用期内解除劳动合同的，应提前三日通知甲x。

(三)符合《劳动合同法》第三十九条、第四十条、第四十一条规定情形的，

甲x可以解除劳动合同，但有《劳动合同法》第四十二条规定情形的，甲x不得依据《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同。

(四)符合《劳动合同法》及国家、省、市规定的有关劳动合同终止情形的，劳动合同终止。

(五)工伤职工、患职业病职工劳动合同的解除或终止，依据国家有关工伤保险的规定执行。

(六)符合《劳动合同法》第四十六条规定情形之一的，甲x应按有关法律、法规和规章的规定，向乙x支付经济补偿金。

(七)甲x应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙x办理档案和社会保险关系转移手续。乙x应当按照双x约定，办结工作交接手续。

八、约定事项

(一)依据《劳动合同法》第二十二、二十三、二十四条规定，双x约定的事项：

(二)其它事项的约定：

九、甲x按法定程序，依法制定单位规章制度，并予以公示或告知乙x，乙x应严格遵守甲x依法制定的规章制度。

十、本合同履行中发生的劳动争议，甲乙双x应当协商解决，或向本单位(或甲x所在地的乡镇、街道等)劳动争议调解委员会申请调解。协商不成或不愿调解的，应在劳动争议发生之日起60日内，向甲x所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同条款与现行法律、法规和规章相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按现行法律、法规和规章的规定执行。

十二、本合同至少一式二份，经甲乙双x签名(盖章)后生效，甲乙双x各执一份。甲x对已经解除或者终止的劳动合同文本，至少保存两年备查。

甲x：(单位盖章) 乙x签名(盖章)：

法定代表人签名(盖章)

或负责人签名(盖章)

或委托代理人签名(盖章)

合同订立日期： 年 月 日

合同履行起始日期： 年 月 日

土建合同 第四十一篇

甲x：(以下简称甲x) 乙x： (以下简称乙x)

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双x经友好协商就本工程项目(廖家安置小x9#楼)达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：廖家安置小x9#楼。

2、工程地点：xxx经济技术开发x分水垅村。

3、工程规模：本工程为七层砖混结构，设计总面积约为平x米。

第二条：承包范围

2、具体包括：设计施工图纸内的基础、承台梁、所有砖砌体、砼、钢筋、内外架搭拆、室内外抹灰、楼地面找平、楼梯踏步面砖及踢脚线、屋顶、屋面工程、外墙瓷片、室外明沟散水、搅拌机和提升机的安装等。

3、基础部分包含设计基础，设计为挖孔桩的包括除挖孔桩以外垫层及以上部分的所有工程量，含基础土x开挖清理及回填、垫层、承台梁等工作内容。

4、其他内容：包括室外脚手架底座硬化、提升机基座开挖及砼浇筑、搅拌机基座砌筑、砂石堆场砌筑及施工现场场地硬化、临建安全防护等一切用工及安全防护材料。

第三条：承包x式

1、本工程采用包工不包料，包机械设备、包安全防护材料、包辅材的大包干x式，合同签定后，不论人工工资如何调整，乙x不得以任何理由要求增加造价。

2、原则上甲x不承担任何零杂计时工，因特殊情况发生必须报甲x施工员及项目经理批准，单价按120元/工日进行结算，且不因市场波动进行价格调整。

3、乙x施工人员临时住宿场所由甲x负责租赁，由甲x每月支付300元的水电费，超出部分由乙x自行承担。

4、元/㎡。架空层计算半面积，标准层按计算规则进行计算。本综合单价包含建筑材料和设备的卸车费，甲x调入现场的材料和设备乙x必须及时组织装卸;如果乙x不能及时听从安排，甲x可另外安排人员装卸并在结算时直接从乙x工程款中扣除。

5、施工过程中乙x必须服从甲x安排，满足甲x工程质量及进度要求。如果乙x不服从甲x管理或无法满足工程需要时，甲x有权单x终止合同并另行安排其它队伍进场，乙x已经完成的工程量按60%进行结算(单价按本项目其它栋号的平均价)。

第四条：付款x式：

本项目无预付款，乙x自带生活费及承包范围内的材料费和机具进场施工。施工期间根据乙x工程进度进行付款：基础完成且验收合格后付 壹 万元;架空层完成付 贰 万元;标准层每完成一层付 肆 万元;主体完成且验收合格后付至已完工程的70%;室内外装饰完成后付万元;竣工验收合格后付至工程总造价的85%;甲x办理工程结算后一个月内付至工程总造价的97%;余3%的质保金在工程质保期满后一个月内一次性付清。

第五条：工期要求：

1、乙x保证在150天(日历日)内完成设计施工图范围内的所有工程量，且不因节假日或雨雪天顺延工期。

2、甲x在具备开工条件时，提前3天通知乙x。本工程总工期除总包责任造成的工期拖延外，不再因任何原因进行调整。若因乙x原因造成工期延迟，延迟工期在十天以内，每天罚款1000元;延迟工期在十天以上的，每天罚款20xx元;如工期提前，则按上述标准予以奖励。

第六条：工程质量与保修：

1、本工程的施工质量必须达到甲x与总包合同中的工程质量要求，质量等级达到 合格 标准。

2、乙x必须严格按照甲x质量管理体系的要求，进行工程质量控制;严格按照设计施工图及有关国家现行最新施工规范和标准进行施工;对甲x施工管理人员提出的问题及时进行整改。

3、如因乙x原因所造成的质量事故，由乙x承担所有的费用，包括返工费、材料费、检测费等一切相关费用。

4、本工程质量保修期按甲x与总包签订的合同执行，竣工日期以总包的竣工日期为准。

第七条：安全生产和文明施工：

1、乙x必须严格按照甲xISO14001环境管理体系的要求进行管理，对环境污染的控制，严格按照ISO14001环境管理体系执行，减少在施工过程中对环境产生污染的污染源，对于施工过程中实际产生的污染源则应采取积极措施，尽量减少对周边环境的影响。

2、乙x必须严格按照甲xGB/T28001职业健康安全管理体系要求，对工程施工过程中职业健康安全进行严格管理，杜绝重大伤亡事故，加强对施工人员的职业健康安全教育。

3、乙x进场施工前必须与甲x签订《施工安全协议》，平常配合甲x、总包及相关单位做好安全、质量、环境的管理工作。

4、由于乙x原因造成的安全事故，由乙x承担全部责任。如发生工伤事故，甲x承担医疗费用的60%;乙x承担医疗费用的40%及其余发生的误工等一切费用(单项安全事故在20xx元以内由乙x自行承担)。

5、乙x安排的施工人员应是身体健壮(18周岁以上—50周岁以下)的熟练工人，且服从甲x甲x施工管理人员管理;进入施工工地的施工人员应向甲x提供身份证复印件及照片两张，及时登记备案。

6、乙x应监督其施工人员遵守施工安全管理规定及操作规程，及时排除施工期间出现的各种安全隐患，阻止其施工人员违章作业，由于违章作业所造成的一切损失由乙x负全部责任。

7、乙x必须保持工场整洁，做到工完料尽场地清，及时清扫好完工的楼面和施工工地周边环境卫生。

8、乙x应配合甲x加强计划生育管理工作，响应国家各项政策。

9、所有施工人员必须持证上岗，特种作业人员应参加培训，培训发证期间的一切费用由乙x自理。

10、工地上的水泥纸袋、废铁丝及废钢筋等乙x无权处理，发现此类行为对乙x按十倍进行处罚，结算时从工程款中扣除。

第八条：其他责任

一、甲x责任

1、作好技术交底，交待施工规范和安全操作规程;

2、协调工程施工期间的工程联接关系;

3、按时组织所需材料;

4、缴纳施工人员的工伤保险;

5、按合同支付进度款。

二、乙x责任

1、工地应甲x要求禁止住人，如乙x在甲x领到的所有物品，乙x在完工时如数交与甲x，如乙x未交清，则甲x在结账时按市场原价直接从工中扣除。

2、加强自身参建人员的组织纪律，执行各项制度学习，落实安排好职工的生活。

3、积极配合其他工程作好协调工作，保持整个工程的顺利进行。

4、协助甲x作好三防保卫工作，如发现内部职工用电炉及盗窃工程材料和设备从严处罚。

5、督促职工遵纪守法，不得造成任何纠纷，造成成纠纷的一切责任由乙x负责。

6、乙x不能以任何借口或各种理由造成停工、吵闹，违者自动退场，并按其实际完成工程量的60%计算工资。

第九条：其它

1、其它未尽事宜双x协商解决，协商不成可向当地法院提起诉讼。

2、本协议一式二份，甲、乙双x各存一份，双x签字生效。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第四十二篇

发包x：_____(以下简称甲x)

承包x：_____(以下简称乙x)

为了确保宁陕x森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双x友好协商，本着平等互利、公平、公正、合理的原则，根据《合同法》《建筑法》和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双x相互监督执行。

第一条、工程概况

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、工程结构：框架结构

4、建筑面积：约_____m2(最终按实际建筑面积计算)

第二条、承包内容

乙x承包_____大酒店的整栋装修项目。承包内容包括：______________________________等全过程。

第三条、质量

工程质量应达到国家规范验收合格标准。

第四条：承包价款及计算x式

建筑面积参照_____预算定额计算，阳台全算。双x确认价每平x按建筑面积__________圆(_____元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约_____m2)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

第五条、付款x式

按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至_____%，验收合格后七天内付至_____%，余_____%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。

第六条、工期要求

每月以项目部下发的进度计划表为准。

第七条、双x责任与义务

甲x:

1、甲x同意乙x的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙x自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。

2、甲x提供给乙x水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)

3、甲x提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙x自备)。

4、甲x提供完整施工图纸一套。

乙x：

1、乙x必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。

2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。

3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。

4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)

第八条、安全

甲x应做好各项安全防护措施。乙x必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙x自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙x在施工当中严禁违规作业。

第九条、其他

1、因图纸变更增加的工程量甲x需给乙x另行计算费用。在乙x承包的范围外如甲x需要向乙x调度临时用工，乙x应积极配合。所派的临时用工工资由甲x支付，技术工按每人每天_____元，普工每人每天_____元。

2、签订合同之日乙x须向甲x缴纳保证金_____圆(_____元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。

3、甲x应按合同及时给乙x支付工程进度款，否则乙x

可暂停工程施工，或因甲x造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲x应给乙x补偿误工损失费及管理费。

4、乙x应按甲x进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙x原因造成拖延工期甲x有权对乙x进行经济处罚、严重者甲x有权强制责令乙x退场。乙x所完成的工程量按百分_____十结算(包含甲x的一切损失费)。

第十条、争议

本合同未尽事宜双x协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。

第十一条

本合同一式四份双x各持两份。双x代表签字加盖合同章后生效。

甲x(盖章)：__________________

乙x：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

土建合同 第四十三篇

委托单位：_________(简称甲x)

施工单位：_________(简称乙x)

甲x委托乙x承担工程风机基础的施工，双x协商一致，签订本合同，共同执行。

一、总则

本合同的签订和履行应遵守《xxx合同法》相关条款。

下列文件均为本合同不可分割的组成部分：

(1)工程量清单;

(2)在本合同履行中双x达成的补充协议。

本合同项下供工程施工项目使用。

二、合同标的

工程名称：工程施工。

工程数量、内容、地点、质量技术标准：

1、依据建设单位提供的设计施工图纸进行施工，并配合整体的验收投产。

2、工作内容：包括基础定位、放线、土石x开挖、破碎、成型、基础垫层浇筑(混凝土量按图纸额定量计算，超出部分依据设计变更调增费用计算)。电缆管、排水管、材料制安，基础环吊装、安装、调平、保护等，(预埋件由甲x提供)，钢材制作、运输、安装，混凝土浇筑、实验、养护，模板租赁安装、回填、竣工和保修工作。填报符合规定的质量验收单，验收施工记录，负责成品保护和一般的缺陷处理，现场水、电费及所用机械设备由乙x承担。

技术标准：按照国家标准及电力行业相关标准要求执行。

承包x式：包工包定额已计价材料

工程期限：

工程变更:遇有设计变更、工程质量变更、价款变更等，由甲乙双x协商签订变更条款。

三、质量标准

乙x保证工程质量标准符合本合同约定的标准，如双x对此未作约定或约定不明的，该工程应符合国家标准，如无国家标准的应符合行业标准，没有国家标准和行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行。

四、价款与支付

合同总价￥_________元，()

大写：

价款支付x式：

合同签订生效后，乙x出具正式普通发票，甲x向乙x支付50万元。工程进度款依据该工程进度款到位情况，甲x分阶段向乙x支付至合同价款的95%,预留5%作为质保金，质保期12个月满且无质量问题，达到合同要求，付清质保金。

五、权利与义务

甲x的权利与义务

提供设计、施工技术资料与图纸等有关文件;

组织施工图、技术交底工作;

按施工进度支付工程款;

按时派人参加工程各阶段的验收工作,办理设计、施工变更的签订工作。

乙x的权利与义务

根据甲x审定的施工图及其说明进行施工,施工过程中出现问题及时与甲x联系协商解决;

严格按甲x的有关要求及行业规范的有关规定进行施工;

按照甲x的有关要求填写各种施工纪录、技术资料;

及时向甲x提供工程各阶段的工程验收通知单、工程竣工报告;

乙x负责安装铁件和安装螺栓的购置，并应严把工程的材料、施工质量关,确保工程的施工质量;

施工过程中严格遵守有关的安全工作规程和上级颁发的安全工作规定,确保施工过程中的施工安全，因乙x责任出现的施工事故由乙x自行负责;

由于乙x责任造成的施工质量问题及引起的相关损失由乙x自行承担。

六、施工验收

乙x工程完成后向甲x提出验收报告之日起7日内，双x共同就材料、施工质量、规范进行验收，验收合格后，甲乙双x共同签署验收单。如发现材料、施工质量、规范与本合同约定不符的，双x应作记录并签字，该记录作为甲x向乙x索赔的依据。如乙x未在本合同约定的期限内参加验收，乙x对甲x的验收结果予以认可。

在本合同规定的质量保证期内，如工程的质量不符合本合同规定或材料存在缺陷(包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等)，甲x有权申请国家和行业认可的具有资质的技术鉴定机构对该工程进行鉴定，该鉴定结果将作为甲x向乙x索赔的依据，鉴定费用由乙x承担。

七、质量保证

乙x应保证其提供的材料符合规定的质量、规格和性能要求。

在本合同规定的质量保证期内，乙x应对由于自行设计工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷、故障及因材料原因造成的任何侵权纠纷负责。

合同工程的质量保证期为工程完工合格甲乙双x验收签字之日起12个月。

本合同项下工程超过质量保证期后，乙x仍应向甲x提供及时、优质且价格优惠的服务。

八、声明和保证

甲乙双x保证遵守国家有关的法律、法规和政策，依法缴纳本合同有关费用和税款。

除甲x书面同意外，乙x不得全部或部分转让本合同项下的权利和义务。

如合同中任何一x有需要保密的技术、图纸、资料，对x应负有保密的义务。

乙x保证向甲x提供本合同项下的材料不会受到第三x因所有权或知识产权提出的任何权利主张，否则，由此发生的一切法律后果及费用由乙x负担。

九、违约责任

任何一x不履行其在本合同项下义务的即构成违约，应按本合同约定承担违约责任。

除不可抗力或乙x原因外，如甲x未按本合同约定向乙x支付合同价款，甲x构成违约，甲x除应向乙x支付应付款外，还应向乙x支付应付款日至实际付款日期间的违约金，违约金按甲x应付款额的1%计算。

除不可抗力或甲x原因外，如乙x未按本合同约定期限完成工程的`，乙x构成违约，乙x除应继续完成工程外，还应向甲x支付应完工日至实际完工日期间的违约金,违约金按应付款金额的1%计算;如乙x延期完工超过15日的，甲x有权终止本合同，乙x并应就甲x由此遭受一切损失承担赔偿责任，本合同自甲x发出书面终止通知之日起终止。

如因乙x过错造成工程失败乙x应负责返工、修理，直至达到标准，由此发生的一切费用均由乙x承担。如因该过错造成甲x损失，乙x应就甲x所受损失承担赔偿责任。

在质量保证期内，如乙x工程质量问题造成甲x或甲x雇员人身或财产损失的，乙x应承担由此发生的全部责任和费用，但本约定并不影响乙x根据本合同承担违约责任;如任何第三x因乙x工程质量或施工行为受到人身损害或财产损失而向甲x提起诉讼或索赔的，乙x应承担全部责任及由此发生的全部费用，但因甲x原因造成的除外。

本合同生效后，任何一x无故单x终止本合同的，应向对x支付合同价款30%违约金，并负责赔偿对x损失。

十、不可抗力

因不可抗力原因造成本合同一x无法履行本合同的，遭受不可抗力的一x全部免责。

因不可抗力原因造成本合同部分不能履行的，甲乙双x可就合同的继续履行签订变更或补充协议。

十一、争议解决

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的，任何一x可向xxx有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

合同经甲乙双x法定代表人或授权代表人签字并加盖合同专用章(或公章)之日起生效。

合同未尽事宜，协商解决。

本合同正本一式贰份，副本一式贰份,合同双x各执正本壹份，副本壹份具有同等法律效力。

甲x(公章)：_________乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建合同 第四十四篇

发包x： (以下简称甲x)

承包x： (以下简称乙x)

甲x在北塔x资枣社x安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双x依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双x就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

xxx北塔x资枣社x安臵地

二、工程地址：

xxx北塔x资枣社x安臵地

三、建筑面积：

全框架结构共11层，总建筑面积约1488平x米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲x负责施工，工资由甲x付款。

四、承包范围及内容

1、主要内容：

按照甲x要求和设计的平面图和甲x有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为米，以下按实结算，并计算乙x的其它费用开支，为一次性支付。

2、配套附属工程，另行按实计算。

3、水、电由甲x负责。

4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲x购买。

五、材料材料及工程质量要求

1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、

2、乙x应认真按照甲x要求和意图，精心施工，随时接受甲x的检查、验收。

3、因乙x原因工程质量达不到规范质量标准，乙x承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙x按照甲x的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙x负责。

4、若甲x要求乙x不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲x负责。

5、外墙为100100或(100200)的x块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲x负责。

六、承包x式及合同价款

1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平x米，安全保险由乙x负责。

2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲x负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙x负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲x负责及费用，乙x负责绑扎，外架由乙x负责。

七、工期要求

工期总共为180天，自20____年1月27日开工到20____年7月27日竣工。

八、付款x式

工程总价约为万元，签订合同预付乙x的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。

九、双x责任

1、甲x应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲x负责。

2、甲x未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙x造成的实际损失。

3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。

4、甲、乙双x本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。

5、本合同一式四份，双x各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。

甲x(公章)：_________ 乙x(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土建合同 第四十五篇

一，1语言(一种或几种)和法律

本合同文件用英语拟定，如果上述合同文件是一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同的那种语言是英语，因而称之为“法定语言”。

2合同文件的优先顺序

构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令。

除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑：

(a)合同协议书

(b)中标通知书;

(c)投标书;

(d)合同条款第二部分;

(e)合同条款第一部分;

(f)技术规范的组成文件;

(1)包括在合同文件中的书面的技术规范。

(2)参考资料中包括的技术规范。

(g)图纸的合成资料;

(1)标明的尺寸。

(2)文字注释。

(3)图解显示;

以及(h)已报价的工程数量表。

二，1图纸、文件的保管和提供

图纸应由工程师单独保管，但应免费向承包人提供两套复制件，承包人需要更多复制件时，则应自行提供，费用自理。

除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三x转让图纸、规范及其他由业主或工程师提供的文件。

一旦缺陷责任证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件退还工程师。

承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内。

另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件。

业主将支付相应的费用。

2一套图纸应保存地工地

上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。

3施工进度的打乱

凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主。

通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。

4图纸延期和图纸延期所产生的费用

在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和(或)招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定：

(a)任何据44款承包人有权得到的延期，及(b)应增加到合同价中该项费用的金额;并相应通知承包人和抄报业主。

5承包人末提供图纸

如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有款的决定时应将承包人的失误考虑在内。

三，1补充图纸和指令

工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令。

承包人应遵照执行并受其约束。

2由承包人设计的永久性工程。

凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准：

(a)为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料;

(b)详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程。

在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程。

3批准不影响责任

工程师据3，2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任。

土建合同 第四十六篇

雇用x（甲x）：

法定代表人：

住址：

劳务x（乙x）：

住址：

鉴于甲x是合法的劳务雇工x，乙x是符合甲x要求的劳务提供x，根据《xxx合同法》及有关法律法规，为明确双x的权利义务，结合工程具体情况，签订本劳务用工协议，供双x遵照执行。

一、工程概况

1、工程项目：

2、用工x式：

3、劳务期限：

本劳务合同自________年________月________日开始，________年________月________日结束。

二、劳务费用

1、本合同的劳务费用暂定为________元。

2、劳务费用于每月________日通过银行转账的x式支付给乙x。

三、施工标准

1、乙x必须按照甲x提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。

2、乙x的施工作业，必须满足甲x提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准。

3、施工作业质量不合格的，乙x应在甲x规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准合格后。

四、甲x责任

1、甲x应及时完成技术和图纸的交底。

2、对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行全x面的管理、控制。

3、负责需要安装设备和所有材料的采购供应。

4、按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付劳务费。

五、乙x责任

1、乙x必须严格按照甲x提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业

2、乙x必须按甲x编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按甲x同意的开工时间施工作业。

3、乙x必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经甲x同意。

4、乙x必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

5、乙x负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金，并及时支付劳务人员费用。

六、施工作业的检查

1、为有效控制工程质量，乙x在施工作业时应随时接受甲x检验，对检查发现的问题，乙x根据甲x通知书，限期返工或整改。

2、隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲x检查签认，不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙x如因自身原因，发生安全及质量事故，甲x将根据企业管理的相关规定给予乙x经济处罚。

七、安全责任

1 、在施工中，甲x应贯彻国家标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

2、在施工中，乙x应遵守国家、行业安全生产法规。具有安全生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患，有权暂缓实施，并提出改进意见。由于甲x的疏忽，发生的安全事故并不能免除乙x的安全责任和承担相应经济损失的责任。

3、乙x必须对施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定认真组织调查，乙x自理并承担相应经济损失。

八、违约责任

1、甲x应按合同要求应及时拨付劳务费，否则须支付乙x违约金_________元。

2、乙x不能按合同规定的要求进行组织施工作业，并给甲x造成不良影响，甲x有权调整乙x的施工作业任务，乙x不履行合同时，甲x有权解除合同，由此造成的经济损失由乙x承担。

3、因一x原因使合同无法履行，违约x应提前_________天书面通知守约x解除合同。合同解除后，双x应对已完工作量进行盘点，并据此进行末次结算。

九、附则

1、本合同一式本合同一式________份，甲x项目部________份，乙x________份；报送公司人力资源处、财务处、工程管理处三份备案。

2、本合同自甲、乙双x签字后生效，双x义务履行完毕后自动失效。

3、合同在执行过程中发生争议时，双x应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成的，双x均可向合同履行地的人民法院起诉。

4、本合同未尽事宜，双x协商解决。

甲x：

法定代表人：

身份证号：

土建合同 第四十七篇

甲x：

乙x：

为明确甲、乙双x权利及义务，根据《xxx合同法》、《劳动法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲x将项目工程的劳务承包给乙x，经双x友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双x共同遵守。

一、劳务承包内容

工程名称：

建设地点：

建筑面积：

二、承包x式及范围

1、采用包工不包料（包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工）

（1）泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖（楼、地面，顶棚为结构面）。

（2）木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木x等零星辅材，以及木工所用机械。

（3）钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。

（4）架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。

（5）水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。

2、乙x不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。