合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
脚手架合同篇一
一、工程概况及承包内容
工程名称：
工程地点：
分包内容：地下车库提供钢管扣件材料，整体外脚手架的搭设与拆除，竹笆隔层铺设，安全网全封闭，平网铺设，安全通道，楼梯防护，搅拌机棚、卷扬机棚、上料台的搭设、电梯井口防护、连墙体的预埋与拆除及有关预埋件的预埋等及安全规范要求的防护。
二、承包方式及单价
劳务承包按建筑面积计量，建筑面积平方米，正负零以上内外架 元/平方，地下室内外架 元/平方，协议总价款金额暂定人民币 元整(￥ 元)，上述价格不含税金。乙方承包时所缴纳的 元保证金于外架封顶时返还，甲方应承担此工
程的招标费，方案费，专家论证费等相关费用。
三、工程质量及要求
根据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》及《建筑施工高处作业技术规范》要求搭设，本工作达到合格等级。
四、工期要求
地下室内架个月,正负零以上内架,外架个月，具体施工按计划进行。
五、付款方式
合同签订后，工程施工按每悬挑层工程进度工程量支付劳务费的 ，主体封顶按进度支付工程量劳务费的 ，工程竣工验收后支付全部劳务费的内付清。
六、双方责任
甲方责任：
1、负责施工技术管理和指导、保障工程的材料供应,向乙方作书面安全技术交底。
2、按合同向乙方支付劳务费。
3、向乙方提供工人用房。
4、对所承担的分部分项的工程的工期、安全生产、文明施工进行监督检查验收。
5、对乙方施工人员的身体状况情况进行巡查,凡是发现不利于高空作业人员勒令退场。
乙方责任：
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有资格证书的熟练工人进行施工，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严禁童工、残疾、传染病、高血压、心脏病、癫痫病等不利高空作业施工的人员和犯入进入施工现场及施工。
3、严格按照安全技术交底、施工验收规范、有关技术要求和施工组织设计的内容施工，做到文明施工。
4、接受甲方的管理监督和检查、与现场其他单位的协调配合，照顾全局。
5、服从甲方转发的业主及管理单位的指令。
七、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
八、现场文明施工
乙方要做到文明施工生产，材料按指定地点进行分类、型号堆放整齐，现场要做到工走场清。
九、违约及违约责任
1、因甲方的原因造成工程停工达7天以上的,甲方按每人每天 元向乙方支付生活费(该生活费不包括在劳务总价中)。
2、甲方不按约定核实乙方工作量的或不按约定支付劳务报酬的，应按同期银行贷款利率向乙方支付利息，并付拖欠金额每日千分之的违约金。
3、如因甲方原因造成的工期延长，甲方应按每月 元/平方支付延期费。
4、乙方不履行或不按约定履行合同的其他业务时，甲方有权向乙方索赔因其违约给甲方造成的经济损失。
十、争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿调解或和解、或调解不成的，双方约定采用向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。
2、发生争议后,除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受。
(3)仲裁机构要求停止合同工作。
(4)法院要求停止合同工作。
十一、合同解除
1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。
2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方应按合同约定支付已完工作的劳务费，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
十二、合同终止
双方履行完合同全部义务后，乙方向甲方交本合同约定分项工程项目，并经验收合格后，甲方向乙方支付完合同约定的价款,本合同即告终止。
十三、合同份数及合同生效
本合同一式二份，甲乙方各执一份，本合同双方签字或盖章后生效。
甲方:
乙方:
合同订立日期： 年 月 日
脚手架合同篇二
承租方：(甲方)
出租方：(乙方)献县龙亨顺建筑设备租赁站
工程名称：
依据《中华人民共和国合同法》的规定，遵循平等，自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方租赁建设工程材料的相关事宜达成如下协议。
第一条：脚手架的租金计算。
1、本工程的租赁方式为脚手架材料租赁及脚手架搭设，脚手架为落地式脚手架，租金以脚手架的搭设实际面积计算，每天每平方米租金为元，此价格租期为天，不足天按天计算，超出天后租金按实际天数计算，租金起租日期、停租日期以甲乙双方签单为准，脚手架搭设完验收合格后如需拆改另外收取费用。
2、如果甲方除租用搭设的脚手架外，需要另外租用脚手架与其它物品则另外收取租金，租用物品的租金价格以附表为准。
第二条：租赁期限
租期自年月日至年月日
第三条：脚手架搭设要求
1、脚手架搭设按国家规范进行搭设
2、出租方负责租给承租方脚手架材料并负责脚手架的搭设，脚手架搭设为落地式双排脚手架。出租方按承租规定的时间、脚手架搭设部位进行脚手架的材料进场及搭设。
3、脚手架材料进场由承租方负责看管丢失由承租方负责，材料进出场的数量、日期以甲乙双方签订的(材料进场、出场明细单)为准，物品丢失价格以附表为准。材料退场由乙方负责并，承租方按照约定的条款进行付款。
4、乙方提供密目安全网如人为损坏由甲方负责。
5、乙方提供脚手架上面木跳板三层。
6、架体底部铺设跳板
7、门式架围绕群楼周圈搭设
8、架体搭设完毕加扫地杆、十字撑、斜拉撑、顶部加护栏
9、施工跳板要求满铺三层(双行板)
10、架体外部挂密布网、安全网
11、脚手架设点与墙连接，保证架体安全
12、施工前向现场总包提供架体搭设施工方案，全部搭设完毕通过总包验收，
第四条：脚手架的租金结算方式
承租方同意按合同规定租金执行，租赁费进场后承租方付出租方脚手架租金的30%，脚手架搭设完成后在付30%，以后每月付一次，以每个月的5号为结算日，5日内付清上月的全部租金。
第五条：违约责任
出租方责任
1、无法提供合同约定的材料，经乙方出面告知仍不按时履行时，出租方付承租方违约金5千元。
2、未按承租方期限搭设完脚手架出租方付承租方违约金5千元。
承租方责任
1、承租方未按合同约定期限付款租赁单价全部上调50%
第六条.争议解决
本合同自甲乙双方盖章之日起生效，如发生纠纷由双方协商解决协商不成，本合同由献县法院管辖管。
第七条
1.本合同一式2份甲乙双方各1份。
2.脚手架搭设完成验收单、材料进场出场明细单为本合同附件与本合同具有同等法律效益。
3.本合同未尽事宜的，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效益。如双方以后在发生业务可以不在另签合同全部按此合同办理。
承租方：(甲方签章)出租方：(乙方签章)
住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
账号：账号：
开户银行：开户银行：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日
脚手架合同篇三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方平等友好协商，甲方同意将 工程总包工程中的脚手架分包工程，以 方式承包给乙方施工。双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：蚌埠德豪光电2#封装车间 层数：三层(局部四层) 工程地点：蚌埠德豪光电厂 高度：10.2m
二、分包范围：
工程外脚手架，楼梯临边四口防护、安全通道、安全密目网、竹笆、防护棚。如有其它工作量价格另议。
三、工作期限
1、木工用排架开始搭设日期：20xx年6月15日，退场结束日期：20xx年10月15日，总日历工作天数为120天。
2、外脚手架开始搭设日期：20xx年6月20日，退场结束日期：20xx年11月20日，总日历工作天数为150天。
四、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑工程安装质量评定标准》，本工作
五、甲乙双方责任
1、甲方在开工前7天，乙方提供经确认的图纸或施工方案，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、住宿，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审批。
2、甲方派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，解决由乙方负责的各项事宜。
3、乙方严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定，严格安装图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
4、乙方未搭架体前，甲方必须将外架基础、排水等基础工作做好，因基础下沉，造成的一切后果和损失由甲方承担。
5、脚手架在使用中，因甲方工地施工擅自拆除钢管、扣件、竹笆、连墙件等造成工伤事故及倒塌事故由甲方负责，与乙方无关，并赔偿对乙方造成的经济损失。
6、乙方承包甲方钢管架绑扎必须按《建筑施工安全检查标准》和合同建管安【20xx】12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。
7、甲方不得将钢管、扣件等脚手架材料运出工地外使用。
8、甲方通知乙方搭设、拆除脚手架，因乙方无故延迟搭设、拆除时间影响甲方施工，造成的损失由乙方承担。如甲方工程款未按约定支付，乙方有权停止搭设或拆除架体，对停工造成的一切损失，由甲方承担。
9、拆除后甲方及时配合乙方材料出场，材料进出场及场内运输费由乙方承担。
10、乙方搭设的外脚手架请有关部门验收，不合格的必须整改，一切整改费用由乙方自行承担。
11、甲方提供脚手架底层垫板，并负责保持脚手架底部清洁，以防垫板、钢管、扣件损坏。
12、甲方在施工过程中不得擅自拆除脚手架或拆除连墙件，损坏安全网、竹笆，否则造成一切后果及经济损失由甲方全权负责。
13、甲方总包工程进入装饰阶段，必须及时通知乙方派员到场，对脚手架重新加固后，再行使用。
六、结算方式及付款方式：
1、结算方式：按建筑面积约25190m2，单价每平方米36.5元，总款 元，大写 。
2、甲方保证施工条件正常，且按以下付款方式最多延迟两天将工程款付给乙方，工程款分5次付清，每月按形象进度的70%付款，余款脚手架拆除后二个月内付清。
七、工期约定
1、乙方应按甲方规定合理的时间内进行搭设，拆除架子，因材料及
2、如未按合同约定付款，构成违约，乙方有权拒绝进行搭设和拆除架体，直至甲方履行合同。乙方因停工所造成的一切损失由甲方承担。
3、如果乙方不按约定履行合同，应向甲方支付违约金，违约金为总造价的2%。如甲方不按约定付款，因付给乙方尾款每月5%的违约金。
4、因甲方原因超过工期由甲方付给乙方每天0.3元/m2的脚手架材料租赁费，(按甲方超期使用的实际面积)。
八、争议和纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解时，可向蚌埠市人民法院提起诉讼或劳动仲裁委员会申请仲裁。
九、附则
1、凡涉及质量安全等相关事宜，甲、乙双方均按国家和行业管理方面的有关规定执行。本合同双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同履行完成后自动终止。
十、补充条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
查看全文
false