您好,欢迎来到爱学范文!

当前位置:爱学范文网>>工作范文>>最新退房协议书14篇

最新退房协议书14篇

标签:时间:

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

退房协议书篇一

承租方(乙方);联系方式: 。(附身份证复印件) .

甲、乙双方自愿就乙方承租甲方所有的房屋一事,达成本合同。

甲方将位于 的房屋出租给乙方 使用(租赁用途)。

租赁期限为 年,即 年 月 日至 年 月 日。

1、本房屋租金为每月人民币 元( 元整)。

2、本合同按(分期、一次性)交付租房款为定。分期交付的,按(季/半年)计算。凡分期交付租房款的,乙方应在下一期继续居住前一周内交付款项。

3、付款方式:从乙方入住日期开始,首期付清 月房租,共计人民币(大写): 圆整(小写: 元整),其后按 付房租。

4、乙方应支付押金人民币(大写): 圆整(小写: 元整)。乙方在入住前必须交纳给甲方。在租期满后,经甲方检查室内物品是否严重损坏与物品是否减少,若有损坏或减少,折价赔偿,经检查合格后,甲方如数退还押金。

1、乙方在接到住房后,应及时更换门锁;否则发生意外与甲方无关。

2、乙方有权在交付足额租金后合理使用房屋、以及房屋内配套的.家具、电器,甲方不得在合同履行过程中非经乙方同意私自处分这些家具、电器。但上述设施若出现安全隐患或损坏,由乙方自行更换或维修。

3、乙方有权在甲方的同意下增置其所需的家具,费用由乙方自己承担,所增置物所有权归属乙方,租赁期满后乙方应搬出或与甲方协商处理。

4、房屋租赁期间所产生的水费、电费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

5、租赁期间,乙方不得改变房屋租赁用途(包括且不限于不得转租)、不得利用租赁房屋从事违法犯罪行为、不道德行为,也不得对近邻造成伤害、妨碍或干扰,若在租房过程中对近邻造成损失的,由乙方全权负责。

6、乙方不得损坏房屋以及房内设施,房屋主体不得改变,屋内开关、家具、家电等房内设备不得损坏。若违反本条,乙方应当承担所有责任并折价赔偿,甲方概不负责。

7、乙方必须正确用电,用水,时刻注意防火,防盗,防事故,保证自己和他人的生命和财产安全,遵守小区的管理规定。房内开关照明、煤气设施(电热水器、煤气热水器、煤气灶等)均正常,租赁期间,乙方发生任何安全事故,概由乙方负责,甲方概不负责。

8、租赁期满后,如乙方要求继续租赁的,应提前1个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后,在同等条件下,乙方有优先租赁的权利。

9、凡乙方违反本合同条款的,甲方有权随时单方解除合同(合同接触时间以甲方通知乙方的时间为准,通知方式包括并不限于电话、短信、书信等);并且甲方有权追索乙方造成的损害赔偿(赔偿范围包括但不限于为索赔所支付的诉讼费、律师费及其他合理费用)。

1、 合同期限届满;

2、 双方协商均合意解除;

3、 乙方违反本合同款项的约定,甲方可随时单独解除合同;

4、 违约责任:乙方若在租赁合同期间内退房,甲方只退还押金500元(伍佰元整)。若甲方因自己的原因单方解除合同,需提前两个月通知乙方,并得到乙方同意后退回乙方租房押金。

1、 未尽事项双方可补充合同,补充的合同与本合同具有同等法律效力。

2、 本合同签订之日煤气表计数;水表计数 ;

电表计数 。

3、 本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字或捺印之日起生效。 房内设备: 电视 台、冰箱 台、洗衣机 台、空调 台、电风扇 把、热水器 台、抽油烟机 台、煤气灶 台、床 张、沙发 套、餐桌 套、茶几 张、饮水机 台(若有损坏,乙方折价赔偿)

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

退房协议书篇二

本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同,合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定:交房期限为_______年____月_____日前,交房条件符合国家和政府的有关规定,且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件,但贵司未能按期交房。

_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的`情况下,向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定,贵司的行为已构成违约,须承担违约责任。到目前为止,距该商品房的合同约定交房期限已超过90天,依照合同规定,本人要求解除此商品房买卖合同,请贵司依照合同尽快办理相关事宜。

本申明一式两份,双方各执一份,经双方签字后具同等法律效力。

业主签名: ___________

公司签收:

日 期:

日 期:

退房协议书篇三

出卖人(甲方):厦门v房地产开发有限公司

买受人(乙方):柯总,身份证号码:

乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:

一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的.购房款的一部分:

户名:柯总

开户行:

账号:

二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:

1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;

2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。

三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。

四、退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。

五、乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。

六、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。

甲方(盖章): 乙方(签字):

20xx年月日 20xx年月日

退房协议书篇四

退房协议书篇五

甲方:_____

乙方:_____

因乙方身体原因病重需大量资金治疗,考虑到家庭经济上的困难,经夫妻双方协商,特申请将购买的 房屋退回甲方,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:

1、 甲方收回乙方现有住宅:

1) 一次性付款;

2) 按揭付款,首付款数额为:____________________。

三、该房屋目前的状况为(_____):

1)正在施工中;

2)已经竣工但未交付;

3)已交付但未入住使用;

4)现房,尚未办理产权登记;

5)其它:________________________________________。

四、因为如下原因,经过协商双方同意解除购房合同,由甲方协助办理相关撤销合同备案手续:

1)买受人无法办理银行按揭付款手续;

2)其它:____________________________________________________。

五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式(_____):

1)现金并签署收条;

2)现金支票;

3)银行转账。

六、甲、乙双方保证上述内容属实,已无违约纠纷及其它债权、债务关系,如有任何法律责任均由双方承担,与第三方无关。

甲方(盖章):

乙方(签字):

推荐阅读:

    想了解更多工作范文的资讯,请访问:工作范文
    下载文档

    看过《最新退房协议书14篇》的人还看了以下文章

    延伸阅读

    各村、街直各单位,学校、企业: 清明节、“壮族三月三”是群众集中出行祭祖、扫墓和旅游活动频繁时期,是道路交通、水上交通、消防、农机、烟花爆竹等事故易发、多发期。为切实做好清明节、“壮族三月三”期

    亲爱的爸爸,献上我的谢意,为了这么多年来您对我付出的耐心和爱心。生日快乐!以下是由本站小编为大家精心整理的“给爸爸生日微信祝福语”,仅供参考,欢迎大家阅读,希望能够帮助到您。  给爸爸生日微信祝福语【

    实用的培训工作总结七篇总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,因此我们要做好归纳,写好总结。那么总结有什么格式呢?

    中秋节是我国仅次于春节的第二大传统节日,这一天家家吃团圆饭,品月饼,赏明月,到处洋溢欢乐喜庆气氛。以下是小编整理的中秋节活动策划方案(通用30篇),欢迎阅读和分享。一、活动目的:通过形式多样、丰富多彩的活

    廉政谈话是党内监督的一项基本制度,是预防腐败的一种手段。以下是本站分享的党风廉政谈话提纲|党风廉政谈话记录模板,希望能帮助到大家!党风廉政谈话提纲|党风廉政谈话记录模板被谈话人李工作单位+++谈话人+

    下面是小编为大家整理的2023年足球友谊赛策划书(十篇)(精选文档),供大家参考。每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如

    英国留学申请难度最大的名校和申请条件分析11.爱丁堡大学爱丁堡大学,无需赘述,是当之无愧的世界名校,全球20强的地位使其成为当之无愧的苏格兰之王。位于英国苏格兰的首府爱丁堡市,成立于1583下面是小编

    幼儿园冬季亲子运动会主持词一尊敬的各位家长、亲爱的宝贝们:大家好!今天阳光灿烂,幼儿园里彩旗飘飘,我们喜气洋洋的迎来2013年冬季运动会。首先感谢各位家长在百忙之中参加我们的运动会,共同分享孩子们童年

    时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。体育学期教学计划大班春季学期教学计

    职员转正工作总结(12篇)职员转正工作总结篇1我叫范英杰,自XX年03月入职以来已近两个月,在这近两个月的工作和学习中,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有许多缺点需要